施工安全生产协议书通用(9篇)。

如何写出让领导满意的合同呢？在法制社会各项活动规章不断完善的同时，合同也是实现专业化合作的纽带，这份“施工安全生产协议书”是我认真打造的期待您的口感体验，如果对这个话题感兴趣的话，请关注本站！

施工安全生产协议书【篇1】

总包单位（以下简称甲方）：

分包单位（以下简称乙方）：

工程名称：

为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

4、有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

6、严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

7、对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

3、严格履行发包人特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

4、乙方对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。

5、乙方对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。

6、乙方总承包人应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

7、乙方必须设专、兼职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。

8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育有乙方负责。

10、遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

11、爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

12、服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

14、必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

18、所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

19、从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

20、对乙方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。

三、其它：

1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

四、特别说明：

安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。

五、补充条款：

补充条款如下：

1、乙方按甲方要求日期交齐相关手续及证件，否则除承担全部责任，还要承担上级或公司对甲方的处罚。

2、——————

补充条款与协议正文具有同等法律效益。

本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。

本协议一式贰份，甲方、乙方各保存一份。

甲方（章）： 乙方（章）：

甲方负责人： 分包负责人：

年 月 日 年 月 日

施工安全生产协议书【篇2】

大楼林立是_________这特大型城市的特征之一，因而大楼物业管理自然而然成为安全生产管理的重要一块。其中年代久远、标准低下的老大楼又是安全生产管理软肋所在。大楼作为高层建筑存在自有的特殊风险，电梯事故风险、消防事故风险、装修事故风险、高处坠落事故等，老大楼尤为突出。

_________大楼系20世纪八十年代的产业，与_________楼同为联体姐妹楼。共用同一设备、具有同出一辙的毛病。大楼设施设备的不良运作状态越来越明显，就象年事已高的老人，疲于奔命，成为管理人员挥之不去的一块心病。

物业管理的首要目标应该是安全，面对此现状我们心急如焚。我们立即着手解决逼近大楼的几大危急事项，让老楼换新貌。

评估高层建筑的活力所在，其中之一体现在电梯能运作自如。大楼造得早，使用目前已不多见的欧式瑞士制造的电梯，原本就“水土不服”，电梯平稳性和舒适网感均较差，加上年久失修，困人故障频繁发生。_________年曾改造过一次，由于资金面的短缺，仅局限于改造电气系统、控制系统，而早已老化的机械系统却未作相应改造。所以，一直未能扼制电梯困人事故的上升势头。20_________年，我们再次筹措资金，将老化的瑞士门机系统更换成日本三菱门机系统，电梯困人事故大为减少，乘用感觉好多。

如说电线老化发生在_____以下旧里按理顺章的话，然而高层建筑同样存在电线老化的通病，亦说怪不怪。因为大楼经过18年的自然损耗和人为折腾，已与原规规划设计时大相径庭。电线老化尤为严重，居家和办公使用各种家电，用电量瞬间剧增，初装电线已不堪承受这几何级增量的重负，经常性停电_____。特别在节假日与高温、暴冷时变脸为高峰期。我们动用维修基金，将进户电线换成规格2平方以上的，一下子缓解了停电事故的发生节奏。以后，一旦资金到位再次进行电表扩容，一揽子将扰民以久的用电问题得以彻底解决。

说起居民皆知，_________大楼与新民晚报大楼共为姐妹楼，共用消防系统，共用位于_________大楼地下室的消防泵和喷淋泵，就象一对共用一个心脏的联体婴儿，实属先天不足，已为后天预留下不少难分难解的问题，以至十几年来一直无法界定双方的权力与义务。20_________年3月，系统受难年网久失修的弊病，瞬间显露无遗，地下室喷淋管路突发透水，地下室变成地下下水道，电源一时又无从着手切断，情况十分危急。我们即时启动了事故应急预案，在第一时间组织抢险救灾，首先切断电源，冒着8kg的水压屡次进行强行封堵出水口，最后制止了透水。为了一次性解决历年遗留问题，与新民晚报楼协商解决方案。改造方案确定后，在本月内就及时更换了一套湿式喷淋装置，使基础设施定格到历史已来的最佳状态。

我们抓紧、抓好了特种设备管理、用电安全整改、消防设施整改，使大楼安全生产工作上了台阶。为什么我们会这样做，因为别人的教训是前车之鉴。所以，我们宁愿在安全生产上多投入，尽力提高设备设施的本质化安全水平，也不愿发生事故。因为一旦发生事故，蒙受的形象损失和付出的经济代价要比为预防事故而支付的安全投入大得多。

讲到安全生产工作的体会，其中感触最深的有几条：

1.对老大楼除了要继续加强重大危险源的监管，还须对高危人群、高风险环境的综合防治，即从管物、管事为主向管事和关注人的安全为主转变，关注家居、工作场所、公共场所的全方位安全。在楼道、电梯等配套设施设置无障碍设施，极大方便家居和办公。

2.为了满足社会的安全需求，针对社区内不同的环境及人群开展全方位的安全介入活动，起了短平快的作用，及时堵塞了安全漏洞，消除各种人们生活和生产中的安全隐患。如开展形式多样的防火宣传活动，提高人预防火灾的知识、信念和行为习惯水平。在遇到火灾发生时可以做出应急反应，将火灾所造成的损失降至最低点。

3.要实现安全生产必须是物防、技防和人防并重。安全物防是基础，员工误操作也不至于受伤害，需要设备设施的本质化安全作支撑；安全技防是手段，是防止事故发生的重要前提，使员工作业尽可能脱离危险作业环境；安全人防是根本，既要制止员工的作业违章，更要制止管理者的管理性违章，所有这些都通过严格的资质把关、制度管控和提高综合素质三者相结合。

4.企业安全制度是国家安全法规在企业的延伸，用以规范和考量员工的行为；企业安全制度是员工的行为准则，从上至下都必须遵守。正是这些安全理念与取向，使得员工自觉规范自己行为，事故得到较好控制，从而极具实效地提升了企业的安全工作水平。

今后的任务是继续在现有的安全基础上，建设安全社区，构筑和谐家园，也是我们的出发和归宿，因为大楼是社区的一个组成部分，也是建设安全社区的参与者。我们创建活动形成制度化、科学化、动态化的格局，形成日常监管、半年随访、年度评估的流程，达到建立安全促进和伤害预防的长效机制目的。比如以消防安全为例，消防设施布局、消防设备的使用、火灾的处置、火灾的逃生、楼道内通道的畅通等细节，形成体系，严格管理。

常言说得好，安全事故出于细节；安全防范源于细节；安全控制在细节；细节决定成败，这历史经验的真谛。

我们针对大楼居住和办公兼有的状况，从小事抓起，从日常工作做起，抓细抓实，做好下列几项工作：

施工安全生产协议书【篇3】

甲方：_______________________

乙方：_______________________

工程名称：___________________

根据国家法律法规及有关文件规定精神，为维护甲乙双方利益，确保本工程安全生产、文明施工达到国家标准要求，经双方协商一致确定签订本合同书，共双方共同遵守。

一、工程名称：_____________________

二、承包内容：乙方承包甲方工程。

三、甲方职责：

1．甲方对乙方在本工程的施工范围内，履行安全监管检查和管理职责。

2．甲方发现乙方成员有未成年童工或与《建筑法》相违背的人员即进行清除，并做出罚款处理。

3．甲方要对乙方进行安全教育，讲解企业安全生产方针、政策、法规，条理等，并与乙方签定安全技术交底，同时检查乙方交底落实情况。

4．甲方应提供安全措施及各种安全防护用品、用具，否则，乙方有权拒绝施工，并报安全监督机关。

四、乙方职责：

1．乙方进场必须接受三级安全教育，施工操作人员必须持证上岗。

2．乙方必须建立安全保证体系，选出专职安全人员，由甲方统一管理。

3．乙方对甲方提出的安全隐患必须按“三定”进行整改，确保安全施工。

4．乙方进场必须佩带安全帽。不得擅自拆除安全防护用品、用具，否则追究其相关责任。

5．乙方有权拒绝违章指挥。

6．乙方严格按照施工现场的文明施工，做到工完料镜，活完场清。

7．乙方必须服从甲方指挥，有安全隐患必须立即通知甲方。

8．如果乙方因乙方操作或违反规定出现失误或造成损失由乙方负责。

五、奖罚标准：

1．甲方对乙方在施工中安全工作有突出贡献及能认真遵守安全生产、文明施工，并无事故，视其工作情况，奖__________元。

2．乙方进入施工现场的工作人员不带安全帽罚_________元/人次。

3．在工地内打架斗殴罚款__________元/人次。

4．偷盗公共财务发现一次罚款_________元/人次。

5．乙方对所使用的机械设备进行保管维修，由于责任心不墙或失职所造成设备损坏罚款_________元/人次，一次责任由乙方承担，并照价赔偿。

6．保持伙房及生活区卫生，排出值日表，每日打扫，如经工地项目部检查不合格，罚款_______元，限期整改。

7．对一切违反工地管理规章的行为进行严肃处理，通报并对乙方责任人进行罚款_________元。

甲方负责人：__________ 乙方负责人：__________

_____年______月_____日 ______年______月_____日

施工安全生产协议书【篇4】

_______（甲方）

_______（乙方）

为了保证烟草印刷厂工程相关单体项目油漆粉刷工程顺利完成，经协商由乙方承包施工，为了约束乙方安全生产行为，明确安全生产责任在双方施工协议同时，特订本协议。

一、工程项目名称：烟草印刷厂工程

二、工程地点：行南路

三、工程量范围：施工合同规定油漆粉刷工作量

四、承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全文明施工。

五、安全协议期限：xx年x月x日至本分项工程验收合格止。

六、安全协议内容：

1、协议双方认真执行国家、市和上级部门有关安全生产，消防工作方针政策和_____法规条例规定。

2、承包人必须对现场作业工人进行安全生产教育，操作教育、操作规程辅助学习工作，并有承包人对安全负全责，发包人派员监督，凡违反安全生产操作规程和劳动生产纪律予以处罚。

3、发包方提出安全生产整改要求，承包人应认真组织落实措施，消除事故隐患，由于甲方原因造成事故由甲方负责。

4、凡是发生立体交叉作业，必须采取安全防护措施方可进行。

5、搭设临时砌筑脚手架或粉刷移动脚手架必须牢固可靠和做好防护设施。

6、使用易燃易暴材料必须如实申报，做好安全防护措施后，方可使用。使用完将剩余材料交回工地仓库。

7、由于违章指挥、违章作业、违反劳动纪律和规程造成各种事故均有作业方自行负责处理和解决，另外项目部将对承包人处于500~1000元的罚款。

8、由于作业工人打架斗殴、聚众闹事，对承包人处于500元以下罚款，并将闹事人员送公安部门处理；不准家属、小孩进入工地，违者引发事故均于工地无关，由承包人负责。

9、安全措施费包含在承包单价内，由乙方自行调剂使用，由于甲方原因安全措施未到位应及时向甲方项目部提出整改意见，甲方予以配合。否则按第七条规定进行处理。

10、自觉将施工人员名册、身份证交公安部门进行治安登记，否则发生治安后果由承包人负责。

11、附本项目部安全生产暂行规定。

甲方：

乙方：

签字：

签字：

__年__月__日

施工安全生产协议书【篇5】

一、协议双方：

甲方：

乙方： 身份证号：

所属工区：

二、安全生奖罚制度协议内容：

1、 目的

为表彰在施工过程中服从现场施工管理人员指挥，保证安全文明施工的员工，同时对违章操作员工的教育，提高全员安全文明施工意识，特制定本协议。

2、 适用范围

经本项目许可在本项目从事一线生产工作的务工人员;

3、 编制依据

公司《安全奖惩制度》，并结合本项目部具体情况制定。

4、 奖惩程序

4.1甲方根据当月施工情况奖励乙方相应金额安全生产文明施工措施费，月个人安全生产文明施工措施费=当月施工日期×3元;不足50元，按50元计(月施工日期参照各工区考勤表及工程部施工日志)，安全文明施工措施费按季发放。

4.2 乙方若在本项目施工过程中出现表4.2.3中任一违章现象则视为违章责任者，需承担相应的罚款。

4.2.1违章责任者处罚方式：第一次发现给予表4.2.3中相应罚款，第二次同类违章现象给予双倍罚款，累计三次清退处理。

4.2.2违章处罚时，可根据情节与项目管理情况可多种方式并用。

4.2.3违章处罚表

序号违章现象责任人(乙方)罚金

(单位：元)

1进入现场未戴安全帽或未正确佩带违章者本人50

2高处作业未系挂安全带违章者本人100

3安全带挂设不牢固违章者本人50

4酒后上现场或酒后作业违章者本人100-200

5作业时未按规定穿戴防护服装或工作服违章者本人50

6无证或酒后驾驶厂内车辆违章者本人200

7使用损坏的电器设备、机工具违章者本人100

8私自变更安全设施或安全防护违章者本人200

9禁火(烟)区内吸烟违章者本人50

10故意损坏或破坏安全设施、安全标志违章者本人300

11不规范用电现象或宿舍内私拉电线违章者本人50-200

12擅自挪用他人机工具、设备、材料违章者本人100

13作业现场打架违章者本人200

14无故不参加安全培训或会议违章者本人50

15不爱惜劳保用品、故意损坏劳保用品违章者本人50

16未按操作规程或技术交底作业违章者本人50

17不服从项目管理人员管理违章者本人100-500

18其他违反公司安全奖罚条例违章者本人200-1000

4.2.4对于情节特别严重的违章行为，可依据4.2.3表中相应条文加倍处罚，对于触犯法律者移交当地派出所处理。

4.2.5甲方向乙方开具罚单后，视罚款金额由安全保卫科将罚单交于财务部扣除当月安全生产保证基金，若罚款金额超出安全生产保证金额，乙方需自觉承担罚款，并在三天内及时上交罚款，对罚款有疑义时，应在三天内向部门相关人员征询。

4.2.6安全保卫部建立安全处罚登记台帐，处罚金纳入项目安全奖惩专项资金，专款专用。

5.本制度由甲方安全保卫部负责予以解释，自20__年五月起实施。

三、 本协议书一式二份,双方各执一份。

甲 方:浙江大成孟营高速公路LM3合同段 乙 方:

身份证号:

经办人: 所属工区:

时 间: 时 间:

施工安全生产协议书【篇6】

其他专业承包 □

乙方在施工现场从事生产经营的人员总数 人。

为了切实加强 施工现场安全生产管理，遵循《中华国民 共和国安全生产法》《中华国民 共和国建筑法》、《中华国民 共和国合同法》。以及《××市生产安全事故责任 划分试行措施 》的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订 本协议 书。甲方和乙方均应严峻 遵循 本协议 书规定的权利 、责任 和任务 ，确保施工现场的安全生产。

1.彻落实国家 及××市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督 反省 。

2.严峻 审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订 合同。

3.供给 施工现场安全生产条件。安全防护设施由甲方供给 的，交付应用 前双方要办理交接手续，由甲方遵守××市有关安全标准 对乙方进行日常监督 反省 。

4.供给 施工用电，并保证符合安全标准 。负责供给 符合安全标准 的施工用电电源到B级配电箱。遵守有关安全用电标准 对乙方的施工用电设施设备 进行监督 反省 ，创造隐患责成乙方子以整改。

5.督促乙方特种作业操作人员建立 档案并在甲方备案。

6.对乙方施工区域进行安全生产和文明施工反省 ;及时纠正 乙方施工人员违章指挥和违章作业行径，并遵守有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

7.请求 乙方供给 施工现场《生产安全事故应急救济 预案》。

8.建立 健全施工现场各项安全生产管理制度。

9.对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的应用 和危险预知工作提出领导 意见 ;并监督 落实情况 。

10.对乙方提出的安全生产请求 积极供给 赞助 。

11.供给 施工现场消防安全通道和消防设备 设施。

12.乙方产生 生产安全事故时供给 协助救济 服务。

13.对乙方开展的安全生产运动 供给 赞助 。

14.由于甲方责任 造成生产安全事故，导致乙方人员伤亡时，由甲方承担事故责任 和经济责任 。

15.由于乙方责任 造成生产安全事故时，甲方有任务 协助处理 善后事宜。

责任 划分承担相应的事故责任 和经济责任 。

1.贯彻落实国家 及××市有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立 健全安全生产责任 制和安全生产管理制度，对分承包施工区域的安全生产管理负全面责任 。

施工资质领域施工，不得承接超资质领域的施工任务 。严峻 遵循 《中华国民 共和国建筑法》和××市有关规定，不得将分承包项目再次转包。

3.顺从 甲方安全生产管理;有权回绝 总承包单位违抗安全生产法规的指令。

4.对管辖领域由甲方交付应用 的安全防护设施(如脚手架、洞口、临边等)的搭设、拆除、掩护和革新负有整个 责任 。必须 符合××市有关安全标准 并符合总承包单位对施工现场整体安全防护的请求 ;在搭设、拆除和革新前，必须 向总承包单位报告。

5.对管辖领域的施工用电负有整个 管理责任 。B级配电箱以下部分必须 符合有关安全用电标准 ，有权回绝 不符合安全标准 的用电设备 从所辖线路中拉接电源。

6.对自行携带和应用 的机械设备 负有安全管理和掩护保养 的责任 ，并符合××市有关安全标准 。使(租)用大型机械设备 时，应在应用 前向甲方备案。

7.为本单位作业人员供给 合格 的劳动保护用品，进行危险预知的教导 。对特种作业人员进行安全管理，保证特种作业人员持证上岗，负责建立 特种作业人员档案，并向甲方备案。

8.遵守《中华国民 共和国安全生产法》和××市有关安全管理规定，及时将《生产安全事故应急救济 预案》报甲方备案。

9.遵守××市有关安全管理规定，定期组织对所辖施工区域进行安全生产反省 。在安全反省 中创造甲方管辖领域内的事故隐患，应向甲方及时报告。

10.遵守××市有关安全管理规定，定期组织安全生产培训教导 和安全生产运动 。在安全教导 或安全运动 中如需要 ，可请求 甲方供给 赞助 。

11.应用 甲方供给 的安全防护设施设备 前，应与甲方办理相关手续，并负责应用 期间的安全掩护。对在应用 期间由于管理不善造成的生产安全事故负责。

12.顺从 施工现场文明施工管理，并负责所辖施工区域内的文明施工管理工作。保证所辖区域消防通道畅通。

13.由于乙方责任 造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任 和经济责任 。甲方或第三方有任务 负责协助处理 善后事宜。

14.由于甲方责任 造成生产安全事故，乙方有任务 负责协助处理 善后事宜。

15.由于双方责任 造成的生产安全事故，根据 市政府有关部门的责任 划分承担相应的事故责任 和经济责任 。

16.产生 生产安全事故后，必须 在4h内向甲方报告，并遵守××市有关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的整个 责任 。

补充 条款如下：

本协议 书一式两份，甲乙双方各保存 一份。

本协议 与双方经济合同时效雷同 。签订 经济合同的同时，签订 本协议 。经济合同到期后，本协议 同时终止。

施工安全生产协议书【篇7】

为加强安全生产管理，切实落实双方安全管理责任，预防和减少生产安全事故，确保项目作业生产安全，依据《安全生产法》及有关法律法规规定，遵循安全生产属地管理的原则，经双方协商签订本协议。

单位开户银行：

二、责任范围：乙方承担项目作业全过程中的安全生产管理工作。

1、监督检查乙方建立健全安全生产规章制度、安全生产责任制、岗位操作规程。

2、监督检查乙方安全技术措施、安全教育、安全隐患检查等安全管理的执行及落实情况。

3、监督检查乙方主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员证件的合格性进行审查，发现无证人员上岗的，应及时予以制止。

4、监督检查作业现场安全防护措施和安全标志的配置及作业人员的正确劳保用品情况。

5、对违反安全生产标准和规章制度的违章行为进行纠正，必要时进行经济处罚或要求乙方停工整改。

6、监督检查乙方的安全隐患，设立安全隐患台账，并实行销号管理。

7、负责督促乙方做好安全生产管理工作。

1、建立健全安全生产管理制度，严格执行国家相关的安全生产法律法规及甲方有关安全管理规定，严格按规范要求进行生产作业。

2、认真开展各项安全检查，建立完善安全隐患排查台账，对排查出的事故隐患要限期进行整改，及时消除事故隐患。

3、新入厂人员必须接受三级安全教育，每年对从业人员进行一次教育培训，建立健全员工安全教育培训档案。

4、负责本单位从业人员开展经常性安全教育和活动，保证作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程、掌握熟悉本岗位的安全操作技能和紧急情况下的应急避险措施，并督促施工人员自觉遵守安全生产规章制度。

5、负责为本单位从业人员配备必要的劳动防护用品，并督促其正确佩戴和使用，及时制止违章行为。

6、接受甲方的安全监督检查，对检查出的问题和隐患，要及时进行整改，不得以任何理由拒绝整改

7、设立专兼职安全管理人员，具体负责各班的安全生产检查及隐患排查工作。

8、有权拒绝甲方的违章指挥;发现危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业现场。

9、负责为本单位从业人员办理工伤保险，缴纳保险金。

10、认真召开各项安全会议，做好安全交底工作。

11、严格执行各项安全生产规定，履行各项安全手续。

12、制定完善各项应急处置措施，如发生生产安全事故，乙方应立即上报甲方和有关部门，按照国家有关法律、行政法规，对事故进行调查处理，并承担相应法律责任。

1、本协议签订后，未经双方共同协商同意，任何一方不得私自改动或终止。

2、本协议与工程合同具有同等效力，期限与工程合同一致，如果工程合同工期有变动，本合同期限也随之变动，工程结束以后，本合同一并解除。

3、未尽事宜双方协商解决，如果协商不成可以向仲裁机构申请仲裁。

4、本协议自签订之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。

施工安全生产协议书【篇8】

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本协议，以便共同遵守。

工程价款按照每平方米 元包工计算(大写) ( 元，以实际测量面积计算)增加工程，增加造价;减少工程，减少造价。

2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充协议。

3、凡由男方采购的材料，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

4、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

协议签订后，甲方在乙方开工 天内付工程款 ( )，施工完成后再付款 ( )，经业主验收合格，并测量工程量后计算工程余款，承诺： 年 月 日前结算清楚工程的余款。

乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

双方按本协议第三条约定的验收标准进行验收。

本协议为工程承包协议，甲乙双方无雇佣关系。

1、乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。

2、甲方义务给乙方施工人员(3人)购买每人300元意外保险。

3、乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿(甲方出于人道主义，如发生人生事故可付担10%，实际财产损失50%补偿)

协议生效后，在协议履行期间，擅自解除协议方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

本协议履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

第十条 本协议自双方盖章或签字后生效。

第十一条 本协议一式二份，甲乙双方各执壹份。

施工安全生产协议书【篇9】

发包人：_________

承包人：_________

鉴于承包人以取得建筑施工企业安全生产许可证，故双方根据中国安全生产和劳动保护的法律法规，一致同意签订本安全生产协议，作为主合同的附件，并与主合同具有同等的法律效力。

1、管理目标

遵守《建设工程安全生产管理条例》的规定，实现安全生产管理目标：无重伤、无死亡、无坍塌、无中毒、无火灾、无重大机械事故等。

2、发包人权利和义务

2·1权利

（1）监督检查承包人各项安全管理工作，制止违章作业，遇有危险紧急情况可令其停止作业施工。

（2）检查承包人作业人员持证情况，有权制止无证操作、违章操作。

（3）根据有关规定，对违章违纪人员进行经济处罚。

（4）工程结算前应确认双方无遗留劳动安全纠纷，方可进行财务结算。

2·2义务

（1）协助承包人做好施工前的安全教育和考核。

（2）配备安全巡检人员，协助承包人监督检查作业和施工现场安全技术措施的落实。

（3）介绍施工作业环境，提供必要的安全作业条件，按照规定的程序及时办理施工有关安全手续。

（4）定期召开安全工作会议。

3、承包人义务

（1）承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度，对进入施工现场的所有施工单位工作人员要做好安全教育，安全技术交底，同时填写书面记录；特殊作业人员必须持证上岗。

（2）根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

（3）严格履行发包人特种作业工作审批制度，根据各个施工阶段，将对断路、动土、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并指派专人负责现场监护。

（4）对特殊的工程或采用特种作业方法的工程要制定应急救援预案，采取严留防范措施，配备抢险救援的有关器材。

（5）施工单位现场作业人员应配戴符合安全要求的防护用品。

（6）施工单位进入施工现场车辆、机具设备要符合安全要求，附件齐全可靠。

（7）要坚持文明施工，要求各施工单位，危险作业区域应设警示标志，并配备专职安全检查人员负责现场施工作业。

（8）遇有风力在六级以上、大雾天、雷暴雨、冰雪天等恶劣气候影响施工安全时，限止露天作业。

（9）施工作业中发生人身伤亡，要按国家规定程序报告有关部门的同时，及时报告发包人，并要求施工单位负责保护好现场。

（10）承包人对施工工地的安全负有全面的责任，任何第三人在施工场地发生伤亡事故的，除依法由第三人承担责任的外，均由承包人承担相应的责任。

4、安全措施

4·1施工环境

按照施工总平面布置的要求，严格管理各项施工设施。在基础施工阶段，将所有基坑周边围蔽，设立防护栏，并在道路旁边的基坑装设安全警示灯，边坡竖立严禁攀爬、防止触电的警示牌。禁止电焊机进入底板范围，确保电源电缆与钢筋脱离接触。

4·2设备安全

设备机具的安全性和维修管理上严格设备进场的性能检查，严抓安装就位后的安全调试，并建立设备卡及时记录使用过程的故障、维修、保养情况，以保障施工设备的正常运转。对于特殊设备如塔吊、桩机等必须取得劳动监督部门的检验合格证方准使用；对井式提升笼强制要求使用12种安全装置，经检验合格并配备劳动监督部门认可的安全员方可投入使用。

4·3消防管理

按照有关消防管理条例配备消防器材和设施，设置了消防水管，合理设置消防设施，如灭火器、消防箱、消防水池、消防沙堆等。整个消防系统配置完善、消防通道畅通，特别是宿舍、仓库、脚手架、模板堆场和易燃易爆物品临时存放点等重点监控部位，消防措施应得力有效。

4·4安全用电

始终严格执行建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（jcj48—88）的要求，临时用电针对不同施工阶段和不同专业特点，均编制有专项设计方案，坚持做到三级配电，两级保护，电箱实行一机、一闸、一保护制，照明、动力分别设置，采用tn—s接零保护系统。在施工现场及临设范围设置防雷系统，保证雷雨季节施工作业及居住环境的防雷安全。钢屋盖吊装作业时，重点监督吊装施工临时用电方案的实施，合理架设用电线路。装修期间重点对电箱少装漏电保护器进行整顿，严厉查处使用拖板和乱接乱拉行为。

5、事故处理

发生伤亡事故，无论何种情况，双方都要及时向各自的上级主管和劳动部门报告。依据《企业职工伤亡事故报告处理办法》和国家劳动部有关伤亡事故统计办法调查处理，统计报告。

6、本协议于_________年_________月_________日双方签字盖章后生效。本协议一式二份，甲乙双方签订后各持一份。

发包人（盖章）：_________承包人（盖章）：_________

代表（签字）：_________代表（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日