个人售房合同模板通用(3篇)。

为了更好地应对复杂情况，很多人都学会用合同来保障自身权益。签订合同是双方就合作内容进行协商的重要步骤之一。以下是我们为大家整理的“个人售房合同模板”类希望能帮助到您，欢迎阅读，希望你能喜欢！

个人售房合同模板(篇1)

开发商售房合同

随着房地产市场的发展，房地产交易逐渐规范化。在购房过程中，开发商售房合同是必不可少的一份文件，它是双方交易的基础，也是保障双方权益的重要保障。本文将围绕开发商售房合同展开探讨，包括定义、合同内容、签订流程以及注意事项等方面，希望能够对广大购房者提供一些帮助和参考。

一、定义

开发商售房合同是指某个开发商向购房者出售某个房产时所签订的法律文书，也是买卖双方在购房过程中所达成的一份协议。该协议明确了双方的权利和义务，是购房者在购房过程中的重要保障。

二、合同内容

1.房屋基本信息：包括房屋地址、使用面积、产权性质等相关信息。

2.价格及付款方式：包括房屋销售价格、首付比例、余款支付方式、房屋交付标准等相关条款。

3.房屋交付标准：包括房屋交付时间、完工标准、物业服务等相关内容。

4.房屋质量保证：包括房屋质量保证期限、质量保证标准等相关内容。

5.违约责任：包括违约方应承担的违约责任、解除合同的程序及相关条款等。

三、签订流程

1.购房者选择合适的房源后，与开发商签订《商品房购房意向书》。

2.购房者根据《商品房购房意向书》的内容来签订《商品房认购书》，并交纳一定金额的定金。

3.开发商在规定时间内将购房者的积分转换成房源，并向购房者提供《商品房预售合同》，约定各项交付标准。

4.购房者按照合同约定支付首付款和尾款，并在合同规定的时间内办理相关手续。

5.购房者按照相关程序进行物业转移和房产登记等后，即可获得房产使用权证。

四、注意事项

1.房屋产权证必须真实有效，购房者应核实清楚。

2.购房者应认真了解房屋的质量保证期限和标准。

3.在签订合同时，应仔细阅读合同的所有条款，了解合同内容。

4.购房者应按时支付首付和尾款，否则会被认定为违约，承担相应法律责任。

5.购房者应在签订合同时，向开发商提出有关房屋的疑问，尽可能地保障自己的权益不受侵害。

综上所述，开发商售房合同是购房过程中非常重要的一份合同，对于购房者来说，签订此份合同是对自己资产保值增值的一种保障。同时，购房者在签订合同时也要认真阅读合同内容，了解自己的权益和义务，避免在购房过程中出现任何问题。

个人售房合同模板(篇2)

合同编码：__________

房屋编码：__________

青岛市工商行政管理局

青岛市建设委员会制定

特别告知

一、本合同文本是根据有关房地产转让的法律、法规、规定制定的示范文本，印制的合同条款为提示性条款，供双方当事人约定采用。

二、购房是一种民事法律行为，涉及的标的额较大、专业性较强、法律规范较多，为更好地维护双方当事人的权益，双方签订合同时应当慎重，力求签订得具体、全面、严密。

三、在签订预售合同前，房地产开发企业应向购房人出示商品房预售许可证。预售许可证真实性、合法性及该商品房屋是否存在重复预售和被司法机关查封等权利转移受限制的情况，购房人可向该商品房屋所在地的区市房地产交易中心查阅。

四、为保护合同双方当事人的合法权益，双方可以将预售广告、售楼书约定为商品房预售合同的附件。

五、预售的商品房是房地产开发企业正在建设中的房屋（或已建成但未办理房地产权属登记证明的房屋），该房屋的面积、交房日期质量等方面都存在着不确定因素。房屋买卖双方在签订前，应对下列问题予以充分了解：

1．商品房预售时房屋的建筑面积是暂测的，房屋交付时则以房屋所在地房屋、土地或房地产主管部门认定的测绘机构实测建筑面积为准。预售合同中须明确载明房屋的建筑面积、套内建筑面积、公用分摊建筑面积。暂测面积与交付时实测面积不一致，按《商品房销售管理办法》第二十条规定）处理。

[第二十条：按套内建筑面积或者建筑面积计价的，当事人应当在合同中载明合同约定面积与产权登记面积发生误差的处理方式。

合同未作约定的，按以下原则处理：

（一）面积误差比绝对值在3%以内（含3%）的，据实结算房价款；

（二）面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。买受人退房的，房地产开发企业应当在买受人提出退房之日起30日内将买受人已付房价款退还给买受人，同时支付已付房价款利息。买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内（含3%）部分的房价款由买受人补足；超出3%部分的房价款由房地产开发企业承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时，面积误差比绝对值在3%以内（含3%）部分的房价款由房地产开发企业返还买受人；绝对值超出3%部分的房价款由房地产开发企业双倍返还买受人。

产权登记面积－合同约定面积

面积误差比＝_______________________×100％

合同约定面积

因本办法第二十四条规定的规划设计变更造成面积差异，当事人不解除合同的，应当签署补充协议。

2．国务院发布的《建设工程质量管理条例》规定，施工单位对商品房屋的质量的保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。保修期限自竣工合格验收之日起计算。

房地产开发企业对购房人购买的商品房屋得保修责任从房屋交付之日起承担，保修期自房地产权利转移之日起，不得少于两年。

3．房屋交付使用后，房屋的主体结构质量不合格的，按国务院发布的《城市房地产开发经营管理条例》第三十二条关于商品房交付使用后，购买人认为主体结构质量不合格的，可以向工程质量监督单位申请重新核验。经核验，确属主体结构质量不合格的，购买人有权退房；给购买人造成损失的，房地产开发企业应当依法承担赔偿责任。的规定处理。

六、双方履行合同发生争议的，可选择向不动产所在地人民法院起诉，也可选择向仲裁委员会申请仲裁。如果选择申请仲裁的，可向本市的仲裁委员会申请，也可向外地的仲裁委员会申请，本市的仲裁委员会全称是青岛仲裁委员会。

七、商品房预售合同签订后应及时向房地产登记机构办理商品房预售合同登记备案，以便保护合同双方当事人权益。不登记备案的预售合同，当发生重复预售、抵押等事实时不能对抗第三人。根据规定，办理登记手续，可由合同当事人双方共同办理，也可由购房人一方单独办理。

青岛市商品房预售合同

甲方（卖方）：_________

住所：_________________邮编：__________________________

营业执照号码：_________

资质证书号码：_________

法定代表人：___________联系电话：______________________

委托代理人：___________联系电话：______________________

乙方（买方）：_________

国籍：_________________居住（注册）所在省市：__________

个人/公司：____________性别：__________________________

出生年月日：___________

住所（址）：___________邮编：__________________________

证件名称：_____________号码：__________________________

联系电话：_____________

委托/法定代理人：______联系电话：______________________

住所（址）：___________

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方预售《_____________》商品房事宜，订立本合同。

第一条甲方通过土地使用权方式取得区/市地块土地使用权，并依法进行了土地使用权登记取得房地产权证，证书号为：______土地面积为：_____________，土地用途为：_____________。

甲方经批准，在该地块上投资建造《_____________》（暂定名/现定名）商品房，主体建筑物的建筑结构为_____________结构；建筑物地上层数为_____________层，地下层数为_____________层。

上述商品房已具备规定的预售条件，_____________已批准上市预售（预售许可证编号：_____________）。

第二条乙方向甲方购买区/市路号《_____________》_______栋_____单元_____层_____户（以下简称该房屋），政府批准的规划用途为_____。

据甲方暂测该房屋建筑面积为___________平方米，其中套内建筑面积为___________平方米、公用分摊建筑面积为___________平方米，另有地下附属面积___________平方米（价格详见补充条款）。该房屋建筑层高为___________米。

该房屋建筑设计及平面图见本合同附件二；该房屋建筑结构、装修及设备标准见本合同附件三；该房屋相关情况说明（抵押关系、资料关系）见本合同附件四，（相邻关系及小区平面布局）见本合同附件六；该房屋《前期物业管理服务合同》、《使用公约》或有关承诺书见本合同附件五。

第三条乙方购买该房屋，每平方米房屋建筑面积单价（不包含房屋全装修价格）为___________人民币___________元。

（大写）：______________________。

根据甲方暂测的房屋建筑面积，乙方购买该房屋的总房价款（不包含房屋全装修价格）暂定为人民币___________元。

（大写）：______________________。

该房屋全装修总价为人民币___________元。

（大写）：______________________。

第四条乙方购买该房屋的总房价款（含附件三中装修、设备价格）是指该房屋和相应比例的土地使用权的总价格。本合同约定的总房价款除该房屋建筑面积的暂测与实测不一致的原因外，不再作变动。

第五条在该房屋交付时，房屋建筑面积以认定的测绘机构实测面积为准，如甲方暂测面积与实测面积不一致时，除法律、法规、规章另有规定外按下列约定处理：

1．按该房屋每平方米建筑面积单价计算多退少补；

2．甲方同意当暂测面积与实测面积的误差超过＋___________%（包括___________%），不向乙方收取超过部分的房价款；甲方同意当暂测面积与实测面积的误差超过－___________% （包括－___________%），乙方有权单方面解除本合同。乙方行使甲方解除权时，必须在双方签署《房屋交接书》之时或之前提出，否则视为放弃该项权利。

第六条签订本合同时，该房屋建设工程建设到。乙方应当按本合同约定时间如期足额将房价款解入甲方的预售款监管帐户（预售款监管机构：___________、___________帐户名称、帐号：___________）。预售款按政府规定监管使用。

乙方的付款方式和付款期限由甲乙双方在附件一中约定明确。

第七条乙方若未按本合同约定的时间付款，应当向甲方支付违约金，违约金按逾期未付款额的日万分之计算，违约金自本合同的应付款期限之第二天起算至实际付款之日止，逾期超过天后，甲方有权选择下列第种方案追究乙方责任：

一、甲方有权单方面解除本合同，乙方应当承担赔偿责任。赔偿金额为总房价款的___________%，甲方有权在乙方已支付的房价款中扣除乙方应支付的赔偿金额，剩余房款退还给乙方。如乙方已支付的房价款不足赔偿的，甲方有权追索。

甲方如行使解除合同权的，应当书面通知乙方。

二、____________________________________________

第八条签订本合同后，甲方不得擅自变更该房屋的建筑设计（见附件二），确需变更的应当征得乙方书面同意并报规划管理部门审核批准，在获得批准之日起天内

与乙方签订本合同变更协议。

甲方未征得乙方同意擅自变更该房屋的建筑设计，乙方有权单方面解除本合同。

第九条甲方不得擅自变更已经与乙方约定的小区平面布局（见附件六），确需变更的应当征得乙方书面同意。

甲方未征得乙方同意变更小区的平面布局，乙方有权要求甲方恢复，如不能恢复的，甲方应当向乙方支付总房价款的_______%违约金。

第十条该房屋的交付必须符合下列第种方案所列条件：

一、取得了房地产权属登记证明；甲方对该房屋设定的抵押已注销；甲方已按规定缴纳了物业维修基金。

二、_______________________________________________________

第十一条甲方定于年月日前将该房屋交付给乙方，除不可抗力外。

第十二条甲方如未在本合同第十一条约定期限内将该房屋交付乙方，应当向乙方支付违约金，违约金按乙方已支付的房价款日万分之计算，违约金自本合同第十一条约定的最后交付期限之第二天起算至实际交付之日止。逾期超过天，乙方有权选择下列第种方案追究甲方责任：

一、乙方有权单方面解除本合同。

二、____________________________________________

第十三条该房屋符合本合同第十条约定的交付条件后，甲方应在交付之日前天书面通知乙方办理交付该房屋的手续，乙方应在收到该通知之日起天内，会同甲方对该房屋进行验收交接。房屋交付的标志为。

在验收交接时，甲方应出示符合本合同第十条约定的房屋交付条件的证明文件，因该房屋用途为___________用房，甲方应向乙方提供《___________质量保证书》和《___________使用说明书》。同时，甲方应当根据乙方要求提供实测面积的有关资料。

甲方如不出示和不提供前款规定的材料，乙方有权拒绝接受该房屋，由此而产生的延期交房的责任由甲方承担。

第十四条在甲方取得了房地产权属登记证明后日内，由甲、乙双方签署本合同规定的《房屋交接书》。《房屋交接书》作为办理该房屋过户手续的必备文件。

甲、乙双方在签署《房屋交接书》之日起___________天内，由双方依法向

交易中心办理价格申报、过户申请手续、申领该房屋的房地产权证（小产证）。

第十五条该房屋的风险责任自该房屋交付之日起由甲方转移给乙方。如乙方未按约定的日期办理该房屋的验收交接手续，甲方应当发出书面催告书一次。乙方未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的，则自催告书约定的验收交接日之第二日起该房屋的风险责任转移由乙方承担。

第十六条甲方保证在向乙方交付该房屋时该房屋没有甲方设定的抵押权，也不存在其它产权纠纷和财务纠纷。如房屋交付后出现与甲方保证不相一致的情况，由甲方承担全部责任。

第十七条甲方交付的该房屋系验收合格的房屋。如该房屋的装修、设备标准达不到本合同附件三约定的标准，乙方有权要求甲方按实际的装修、设备与约定的装修、设备差价倍给予补偿。如主体结构不符合本合同附件三约定的标准，乙方有权单方面解除本合同。

双方商定对标准的认定产生争议时，委托本市有资质的建设工程质量检测机构检测，并以该___________机构出具的书面鉴定意见为处理争议的依据。

第十八条该房屋交付后，乙方认为主体结构不合格的，可以委托本市有资质的建筑工程质量检测机构检测。经核验，确属主体结构质量不合格的，乙方有权单方面解除本合同。

第十九条乙方行使本合同条款中约定的单方面解除本合同权利时，应书面通知甲方，甲方应当在收到乙方的书面通知起天内将乙方已支付的房价款（包括利息，利息按中国人民银行公布的同期存款利率计算）全部退还乙方，并承担赔偿责任，赔偿金额为总房价款的%，在退还房价款时一并支付给乙方。

前款及本合同其他条款所称已支付的房价款，是包括乙方直接支付的和通过贷款方式支付的房价款。

第二十条按本合同约定，甲、乙双方单方解除合同的，在单方解除合同以前，对方已按合同约定支付违约金的，支付的违约金金额应在按本合同约定的赔偿金额中扣除。

第二十一条甲方或乙方对相对方行使单方面解除本合同有异议的，应在接到对方有关单方面解除本合同的书面通知之日起天内，向按第三十三条选定的解决争议机关确认解除合同的效力。

第二十二条甲方交付该房屋有其他工程质量问题的，乙方在保修期内有权要求甲方除免费修复外，还须按照修复费的倍给予补偿。

双方商定对该房屋其他工程质量问题有争议的，委托本市有资质的建设工程质量检测机构检测，并以该机构出具的书面鉴定意见为处理争议的依据。

第二十三条自该房屋验收交接之日起，甲方对该房屋负责保修。保修范围和保修期由甲乙双方参照国务院发布的《建筑工程质量管理条例》规定在本合同附件五中约定。

第二十四条甲方已选聘物业公司对该房屋进行前期物业管理，并与其签订了

《前期物业管理服务合同》（见附件五）。因该房屋规划用途为___________用房，甲乙双方已签订了《___________使用公约》（见附件五）。

第二十五条乙方购买的房屋及其相应占有的土地使用权不可分离。自该房屋的房地产权利转移之日起，甲方与签订的土地使用权合同中约定的权利、义务和责任转移给乙方。

第二十六条本合同一方按照本合同约定向另一方送达的任何文件、回复及其他任何联系，必须用书面形式，且采用挂号邮寄或直接送达的方式，送达本合同所列另一方的地址或另一方以本条所述方式通知更改后的地址。如以挂号邮寄的方式，在投邮后（以寄出的邮__戳为准）第___________日将被视为已送达另一方，如以直接送达的方式送达，则于另一方签收时视为已送达。

第二十七条该房屋买卖过程中所发生的税费按有关规定由甲、乙双方各自承担。

第二十八条本合同的补充条款、附件及补充协议均为本合同不可分割的部分。本合同补充条款、补充协议与正文条款不相一致的，以补充条款、补充协议为准。

本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜，双方应通过订立变更协议进行约定。

第二十九条甲、乙双方在签署本合同时，对各自的权利和义务清楚明白，并愿按本合同约定严格履行，如一方违反本合同，另一方有权按本合同约定要求索赔。

第三十条本合同自双方签字/公证处公证之日起生效。双方商定本合同生效之日起日内由负责向房地产登记机构办理本合同登记备案手续。

若责任方逾期不办理登记备案手续造成另一方损失的，应当承担赔偿责任。

第三十一条本合同登记备案后，如发生协议解除本合同的事实时，在事实发生之日起30天内双方持解除合同的书面文件到房地产登记机构办理注销本合同登记备案的手续。

甲方或乙方依据本合同有关条款的约定单方解除本合同的，甲方或乙方应凭单方面解除合同的书面通知的送达凭据单方面到房地产登记机构办理注销本合同登记备案的手续。

第三十二条甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决。协商不能解决的，选定下列第___________种方式解决：

一、向___________仲裁委员会申请仲裁；

二、依法向人民法院起诉。

第三十三条本合同壹式份，均具有同等效力。其中甲、乙双方各执份，___________、___________、___________各执壹份。

附件一

付款方式和付款期限

______________________________________________________________________

附件二

该房屋建筑设计及平面图

______________________________________________________________________

附件三

该房屋建筑结构、装修及设备标准

______________________________________________________________________

附件四

该房屋权属情况（产权、抵押、租赁）

______________________________________________________________________

附件五547118.cOm

该房屋《前期物业管理服务合同》、《使用公约》或有关承诺书

______________________________________________________________________

附件六

该房屋相邻关系及小区平面布局

______________________________________________________________________

补充条款

______________________________________________________________________

补充条款（住宅房屋拆迁房屋补偿协议）

______________________________________________________________________

补充条款（经济适用房预售合同）

______________________________________________________________________

补充条款（限价商品住房合同）

______________________________________________________________________

甲方（名称）：_____________ 乙方（名称或名字）：_______

法定代表人签署：___________ 乙方本人签署：_____________

法定代表人的

委托代理人签署：___________ 法定代理人签署：___________

甲方盖章：_________________ 乙方盖章：_________________

日期：_____年_____月_____日 日期：____年_____月______日

签于：_____________________ 签于：_____________________

甲方拟签人员：_____________ 销售员证书号：_____________

甲方确认人员：_____________ 销售员证书号：_____________

网上合同签订时间：_________

个人售房合同模板(篇3)

甲方： 身份证号：

乙方： 身份证号：

经甲乙双方共同协商达成以下售房协议：

1、甲方将工商银行后地税局家属区经济住房4号楼一单元202室（含地下室、小房）房屋出售给乙方，房屋总售价为11。5万元（壹拾壹万伍千元整），签定此合同时乙方必须预付房款2万元（贰万元整），甲方收到钱后出具收款收条。

2、自甲、乙双方签定此合同后，甲方必须及时向乙方提供办理过户手续相关房产证、土地使用证及身份证明。乙方办理完相关房产过户手续后，30日内乙方必须将余款9。5万元（玖万伍千元整）一次性付清。

3、甲、乙双方签定此合同后，在余款支付时，非乙方原因造成余款支付延迟的，乙方不承担相关责任；因乙方原因造成余款支付延迟的，乙方将向甲方支付违约金1000元（壹仟元整）。

4、办理相关手续的费用由乙方承担。

5、经双方协议甲方将抽油烟机、过水热、数字电视、照明灯等设施已列入出售房屋的总房款内，甲方搬出时不得拆除。

6、乙方付清全款后，甲方必须保证其住房无任何贷款及电费、水费、取暖费、物业费、卫生费、电视费等费用。

7、甲方在收齐所有房款当日，必须将房屋、地下室、小房的所有钥匙交给乙方。（此合同一式两份，甲乙双方各持一份）

甲方（签字）： 乙方（签字）：

年月日：

销售房屋合同13

甲方：_________

乙方：_________

鉴于：_________

1、甲方已取得开发商广州新发实业有限公司（以下简称“新发公司”）的授权，独家代其销售位于广州市增城新塘镇东进东路8号的新都盛世名门小区观云阁、宏城汇组团的住宅、商铺。

2、为进一步解决员工住房问题，华南师范大学有意组织员工以优惠价格购买甲方负责销售的商品房。

为了让华南师范大学员工获得最大限度的优惠，现甲方准备面向华南师范大学举办专场团购活动（下称“本次团购”）。现甲、乙双方就华南师范大学组织员工参加本次团购活动的基本事宜，初步达成如下意向书：

第一条乙方认购的商品房概况

1、乙方团购住宅商品房位于广州市增城新塘镇白江村牛栏头文祭岭地块，广州新发实业有限公司已经以出让方式取得商业、住宅土地使用权，土地使用权证号为增国用（20xx）第B0401478号，并已取得项目观云阁组团的《建设工程规划许可证》（许可证编号：建字第440号）和《建设工程施工许可证》（许可证编号__________）。

2、乙方认购的房屋位于_____栋_____房，建筑面积为_____平方米，套内面积为_____平方米。最终结算商品房价格的建筑面积（包括套内建筑面积和公摊建筑面积），以房管部门测绘的面积为准。

第二条乙方认购的条件

1、乙方需为_____大学正式员工（以华南师范大学出具的工作证明为准）。

2、乙方与甲方指定的第三方（广州市新基装饰工程有限公司）签订《装修合同》（《装修合同》文本见附件）后方可参加本次团购，装修价款为建筑面积每平方米_____元。如乙方不接受该《装修合同》或解除《装修合同》的，乙方的团购资格丧失，不能享受团购价格；乙方的团购资格丧失后，乙方可以选择退房或向甲方补足团购价与团购时的市场价（建筑面积每平方米_____元）的差额部分。

第三条本次团购的商品房的价格

乙方团购的新都盛世名门商品房的优惠价格（毛坯价，不含装修）为：按建筑面积计每平方米人民币_____元，乙方认购的_____栋_____房（暂以建筑面积 平方米计）的房屋总价款（毛坯价，不含装修）为人民币_____元（最终结算商品房价格的建筑面积（包括套内建筑面积和公摊建筑面积），以房管部门测绘的面积为准）。乙方参加团购后，甲方保证乙方能以该价格条件与开发商签订正式的《商品房买卖合同》。

第四条本次团购的流程

1、华南师范大学负责组织甲方与乙方签订本《团购意向书》和《装修合同》，非经甲方和华南师范大学一致同意，乙方不得将依据本《团购意向书》取得的团购资格转让给第三方。

2、乙方根据该《装修合同》约定的金额缴纳装修款。

3、甲方应在_____年_____月_____日前，安排装修公司负责提供2间装修样板房供乙方挑选，如乙方不接受该装修标准，可要求解除《装修合同》，乙方选择解除《装修合同》的，退还《装修合同》的正本，由甲方保证装修公司于15日内将全部装修费用无息退还给乙方，乙方丧失本次团购的'资格，不能享受本次团购的团购价格。

4、在开发商新发公司取得《房屋预售许可证》的5日内，甲方通知乙方签订《商品房认购协议》，乙方凭上述《装修合同》及装修款缴付凭证，与开发商新发公司签订《商品房认购协议》。

5、乙方根据《商品房认购协议》的约定签订《商品房买卖合同》，并按《商品房买卖合同》的约定支付购房款，甲方保证开发商按《商品房买卖合同》交付房屋给购房者，并依约为购房者办理产权证。

6、鉴于各方一致同意前述的团购条件，因此如乙方在任何时候解除前述《装修合同》的，乙方不再享受按照本团购方案的优惠价格购房。乙方在尚未与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》前提出解除《装修合同》的，甲方有权拒绝安排乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》；乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》后提出解除《装修合同》的，甲方有权要求乙方补足团购价与团购时的市场价（建筑面积每平方米1200元）的差额部分；如乙方在解除《装修合同》后5日内仍未补足上述房款差价的，乙方已支付的装修款自动转为上述房屋差价，作为对甲方的补偿。

第五条工期及工程进度

开发商新发公司应于____年_____月前完成全部工程建设并通过竣工验收。在施工过程中，如遇施工困难、政策性因素、政府行为或政府方面责任，以及不可抗力事件等非甲方责任原因，从而导致工期延误的，上述工期可相应顺延。

第六条本次团购商品房的装修及验收

为了让乙方能够尽快入住，乙方签署前述《装修合同》即视为同意装修公司在开发商许可的情况下进行装修，由乙方一次性验收带装修的商品房，由装修公司承担装修工程的质量责任。

第七条争议的解决

鉴于装修公司为甲方指定单位，甲方承诺为乙方的装修款项安全提供担保。即在乙方依据本合同可要求装修公司退还装修款项时，由甲方与装修公司承担退款的连带责任。

凡因履行本协议所发生的争议，与华南师范大学无任何关联，华南师范大学不承担任何责任，甲、乙双方应友好协商解决并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第八条、其他事项

1、本协议一式贰份，协议各方各持壹份，具有同等法律效力。

2、本协议自甲、乙双方盖章签字之日起生效。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

精选阅读

门锁采购合同模板通用3篇

随着经济的发展和进步，合同变得更加愈发重要了。制定合同在企业合作中十分的重要。你是否正在因合同而一筹莫展呢？以下由小编为大家精心整理的“门锁采购合同模板通用3篇”，不妨参考一下。希望你喜欢！

门锁采购合同模板 篇1

需方(甲方)：

供方(乙方)：

咀、乙双方就甲方向乙方采购 必达门锁采购、安装 的相关事宜经协商达成如下约定：

一、甲方向乙方采购的产品名称3、采购范围：

二、质量标准：

1、乙方须按本合同要求供应全新的产品，产品质量必须符合现行国家标准(没有国家标准的按相关行业标准执行)和甲方质量要求，并在发货时应提供产品合格证，否则甲方有权对相应的产品拒绝结算货款。乙方应保证产品的安全性能，否则因此造成的人身、财产损害事故的由乙方承担赔偿责任。

2、本合同项下产品，保修期为 1 年(不可抗力及人为损坏除外)，保修期从产品安装完成并经验收合格之日起计算。保修期内如出现保修事项的，乙方应在接到甲方通知或甲方委托的物业公司通知后 24 小时内，派人到场免费维修或更换合格产品，否则甲方有权另行委托他人进行维修或更换合格产品，产生的维修费用由乙方承担，如因乙方维修、更换不及时给甲方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。上述费用甲方均有权在乙方预留的保修金中扣除，如保修金不足以抵扣上述费用的，超出部分仍由乙方承担。保修期满经现场复查无质量问题甲乙双方结算无误后于 3 个工作日内结清保修金(保修金不计息)。

3、保修期满后产品出现质量问题，乙方负责提供维修服务，乙方只收取材料成本费用。

三、交付时间及交付地点：

1、交付时间： 本合同签订后 25 日内完成供货;或甲方按本合同第六条第 款约定支付预付款后 日内完成供货。

2、交付地点：甲方指定地点交货。

四、交货方式、费用承担：乙方负责运送并卸货至合同约定交货地点，由此产生的费用由乙方自行承担。

五、产品验收：

1、货到工地，甲、乙双方当场对货物的外观、规格及数量进行初步验收、签收，如有异议的甲方应在货到现场后5天内以书面形式提出。

2、最终验收以产品安装完毕通过甲方验收合格为准。如产品安装完成，甲方验收时发现供货质量问题，乙方应在三日内更换合格产品，并承担迟延交货的违约责任及由此增加的费用。

六、产品价款、付款方式及期限：

1、合同总金额为 肆万贰仟元 整(￥ 420xx 元)，该费用已包含货物、运输到位、装卸货物、安装指导、调试、保修及税金等乙方为完成本合同项下义务所应支出的一切费用。

2、付款方式：

(1)本合同签订后当日内甲方预付合同总金额的 30 %给乙方;

(2)乙方全部货物运送到工地现场经甲方初步验收合格后七个工作日内，甲方支付至合同暂定总金额的 95 %(扣除已付款项后支付);

(3)乙方所供全部产品安装完成并经验收合格后七个工作日内甲方支付至实际应支付货款总金额的 % (总价扣减保修金后的比例) (扣除已付款项后支付);

(4)甲方预留实际应支付货款总金额的 5 %作为保修金，待保修期满后按本合同第二条第2款约定内容结清。

(5)智能卡货到款清。

3、达到合同约定付款条件后，乙方在用款前须向甲方提出用款申请，并向甲方提供足额发票(其中支付第六条第2款第(3)项约定金额前，乙方应先按含保修金的实际应支付总价款金额向甲方补足发票)。甲方的付款期限自乙方按约定提出用款申请并开具足额发票之日起算，乙方未按约定开具发票的，甲方有权顺延付款时间。【此项根据实际情况选择添加】

货款以转账形式支付至以下指定帐号：

账户名称：芜湖市必达智能门锁经营部

开户银行：中国农业银行芜湖分行市场园分理处

账号：12633301040002146

七、双方责任：

1、甲方须按本合同约定向乙方支付合同款项。

2、乙方应在本合同约定的时间内将符合合同约定的货物送达约定交付地点，并随货物附产品合格证，同时负责调试;

3、甲方委派驻现场人员： 汪琦，联系方式： ，与乙方对接工作。

4、乙方委派驻现场人员：姜云峰 ，联系方式： ，与甲方对接工作。

5、乙方在安装过程中有义务提供安装指导，并提供必要的技术资料。

八、违约责任：

1、乙方未按合同约定期限交货的，逾期每日按本合同总价的百分之三向甲方支付违约金，如乙方迟延交货给甲方造成的损失超过乙方应支付的违约金金额的，超出部分仍由乙方承担。

2、乙方迟延供货超过 日，或所供货物达不到合同约定的质量标准、经换货后仍未能验收合格的，甲方有权解除合同。甲方选择解除合同的乙方应返还甲方已支付的全部款项，并支付合同总金额的30%作为违约金。乙方应在收到甲方解除通知后三日内付清上述款项，否则逾期每日甲方有权按乙方应付而未付金额的千分之四计收滞纳金。

九、其他约定：

1、本合同中双方确定的地址为邮寄地址，传真和邮寄或电邮、电话短信均是送达方式。

2、按照本合同中确定的地址和传真或电邮方式送达的文件均视为对方已收悉。

3、如一方需要变更必须书面通知另一方，否则承担相应的不利后果。

4、本合同附件为本合同的组成部分，与本合同享有同等的法律效力。

十、解决争议的方式：如合同履行过程中出现争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。

十一、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执二份，均具同等效力，双方签章后生效。

咀方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

门锁采购合同模板 篇2

咀方(需方)：

乙方(供方)：

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、 定购清单：以下报价含税不含电池左开门数量：套(人站在门外，门框铰链在左边) 右开门数量：29 套外开(人站在门外，门框铰链在右边)门厚： 55 MM (加厚)工程名称：福茵公寓酒店防盗门酒店门锁改造项目

二、付款方式 首付预付款是总货款的50%计15000.00元整，货到西宁后甲方提货时再付总货款的45%计：13500.00元，剩余5%计1370.00元作为质保金验收合格之后1年付清。

三、 交货日期 30天(印刷卡除外)，预付款到帐之日开始生产，按供货清单发货。由于甲方原因而乙方延迟发货，乙方不负任何责任。

四、 运输方式及费用： 供方自理。

五、 工程安装及培训：供方负责安装酒店门锁及酒店门锁软件安装。

六、 售后服务：本产品自安装、调试完毕，甲方签字验收合格交付使用之日起，因产品本身质量问题免费保修一年，终身维护。

七、 违约责任：

1、乙方必须按合同内容提供甲方所购产品，如不能按期交货，则每推迟一天按合同总价的5‰作为违约金赔偿给甲方。

2、甲方如在中途退货，则收取合同总价的20%货款作为违约金赔偿给乙方。

3、甲方逾期支付货款，一天内按欠款总额的5‰作为违约金赔偿给乙方，以此类推。且乙方有权终止技术支持及售后服务，所造成的后果由甲方承担。

八、甲、乙双方职责：

1、电子智能门锁是高科技的精密电子产品，在乙方安装调试期间及交付使用后，甲方不得进行带大量粉尘的施工作业，这将会造成电子部分故障并影响锁具的使用寿命。同时，甲方在进行粉刷、油漆等作业时，应对锁具表面进行保护，如有疏漏，将会腐蚀或污染锁具表面。甲方在施工期间应加强人员管理。如出现以上情况所造成的损失，乙方不负责任。

2、甲方应解决施工中的相关事宜，为乙方创造良好的施工条件。

3、乙方应按期在合同书中的承诺，确保产品质量、工程质量和及时优质的保修服务。服从甲方、监理的现场管理，做到安全文明施工。

4、需安装门锁的所有房门、走廊、客房室内的内部装修工程已全部完成，具备一次性安装门锁的条件。

5、甲方应派略懂计算机操作的酒店工作人员和酒店维护人员同期进行门锁管理系统及门锁故障排除培训。乙方负责甲方人员能熟练操作及使用系统。

6、乙方提醒甲方必须注意已安装门锁楼层的安全和现场管理工作，在一定数量(楼层)的门锁安装调试完毕后，甲方必须进行签收，并承担保管已安装门锁的责任。门锁工程全部完工开通后，甲方如果七日内不验收则识为合格(以乙方通知单为准)，甲方应付清货款。

九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，经双方签字(盖章)后生效，未尽事宜双方另行协商。

咀方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

门锁采购合同模板 篇3

购 方 名 称：(以下简称甲方)

供 方 名 称：(以下简称乙方)

根据中华人民共和国经济合同法及国家和北京市地方政府部门有关法律法规，甲方兹委托乙方承担由甲方承包的会议酒店客房卫生间门锁供货工作，乙方确认已考察了现场，并充分理解甲方的使用及安装要求。经双方友好充分协商，达成如下合同条款。

合同条款

1. 合同文件

1.1合同文件的组成及优先次序为：

1.1.1合同条款

1.1.2往来信函(包括传真件、电子邮件等)

1.1.3技术规范、图纸和设计资料

1.2按照上述条款，合同的各种文件应认为是相互解释的。如有意义含糊或分歧之处，按照上述条款合同文件的次序解释。

1.3本合同仅限于珠海海洋温泉旅游度假村第一期发展项目主酒店公共部分之精装修专业承包工程及会议酒店客房部分之精装修专业承包工程。

2. 合同内容及合同价格：

2.1货物内容及单价

2.2本合同的单价在20xx年11月10日至20xx年12月15日期间被认为是固定不变的.以上单价为不含税价。

3. 供货计划(包括交货地点、交货期限)

3.1.20xx年11 月20日前分批供货到珠海海洋温泉工地。

3.2乙方必须采取一切措施保证各施工阶段的任何时间有足够的供货，乙方要与甲方密切配合，以避免过早交货或延期交货。

3.3乙方不能按甲方规定的时间交货，甲方可自行采购该部分货物，由此发生的额外费用由乙方承担。

4. 包装及运输：

4.1乙方提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装，这种包装应适于内陆运输要求，并有良好的防潮、防震和利于装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。

4.2由于包装不当造成的损失由乙方承担。由乙方负责送货(或托运)，运费由乙方承担，货物实会议酒店客房部分之精装修专业承包工程际交付前的一切风险由乙方承担。

4.3所有到货材料包装应有详细清楚的编号、名称、规格等标记及出厂检验合格证等齐全的资料。

4.4乙方应熟知遵守可能由当地政府有关物料运送现场的时限及通道的限制规定。

5. 质量保证及验收

5.1产品质量要求及技术标准： 乙方所提供的商品必须符合甲方质量和技术要求及本合同约定。

5.2乙方提供的货物是全新的，未使用过的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求，乙方要保证其货物在货物寿命期内使用良好，在货物寿命期内乙方应对其材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。

5.3乙方货到现场后，需由甲方、总包方、监理公司、业主共同按甲方确认的样板或图纸验收。

5.4若验收的货物种类、规格、质量等级与甲方的合同规定不符，分包商可拒绝接受，由乙方自运出工地现场并重新供货。

5.5供应的货物与合同规定的规格型号不符，甲方有权选择调整更换，乙方承担相应发生的全部费用。

6. 货款结算方式\期限及货物交付：

6.1本采购合同中所采购的材料质量以甲方已封存的样板和该材料的技术规范的要求为准，采购货物的结算量以甲方验收合格的实际数量为准。

6.2签订合同当天甲方支付30%定金给乙方,货到工地安装完毕验收合格之后即付至全部货款的95%，余款在10天内付清。

6.3乙方在结算货款时须出具甲方相关人员认可的收货有效依据与甲方的资料核对，如核实无误，甲方按6.2条款支付。若因乙方出具收货有效依据不足或核对不符时，甲方有权不予支付至乙方必须重新出具的有效证明。

7. 违约责任：

7.1甲乙双方应严格信守合同，不得违约，如有违约，违约方应向守约方赔付因违约方违约所造成的一切经济损失;

7.2乙方不能如期按甲方发出的供货传真单内规定的时间交货或所提供的货物不符合本合同约定，乙方应向甲方偿付违约金，违约金按货物总金额的 3 ‰/日计算，因不能如期交货造成违约并引起违约赔偿的，乙方还应负违约赔偿责任。

8. 仲裁

8.1凡因本合同的效力、履行、解释等发生的一切争议，双方均应首先友好协商解决，经协商在30日天内不能达成协议时，就提交仲裁。

8.2合同争端的仲裁应由珠海仲裁委员会根据其仲裁程序和暂行规则进行。

8.3仲裁裁决 应为最终裁定，并对双方具有约束力。

8.4除另有约定外，仲裁费应由败诉方负担。会议酒店客房部分之精装修专业承包工程

9、合同修改及通知：

9.1甲乙双方均应严格信守本合同，不得随意变更或解除合同，欲对合同条款作出任何或技术参数偏离，均须由合同双方签署书面的合同修改书。

9.2本合同任何一方给另一方的通知如以信函、传真或电邮形式发送，则在发送时电话通知另一方接收，而另一方收到文件后4小时内必须以书形式确认并发送到对方明确的地址。

10. 适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

11. 合同文本与计量单位

11.1合同文本应用中文书写，合同正本、副本各两份，合同双方合执正、副本一份，合同双方所有的来往信函及合同有关文件均以中文书写。

11.2除技术规范中另有规定，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

12. 生效及其他

除非合同中另有规定，本合同经双方签字并盖章即开始生效。

咀方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

个人汽车抵押合同3篇

现今社会的发展越来越迅速，与合同有关的纠纷也变得更多了，签订合同是为了维护我们的利益不受到危害，您知道怎么写出标准的合同吗？由此，小编为你收集并整理了个人汽车抵押合同3篇如果对这个话题感兴趣的话，请关注本站。

个人汽车抵押合同 篇1

民间汽车抵押借款合同

一、引言

随着社会的不断发展，人们的生活水平也在不断提高。为了满足人们的日常生活和工作需求，汽车逐渐成为人们生活中不可或缺的交通工具。但是，汽车的购买成本较高，很多人难以一次性付款购买，因此汽车抵押借款成为了一种常见的融资方式。为了保障各方权益，制定一份合规的民间汽车抵押借款合同就显得尤为重要。

二、合同各方

借款人：指需要借款的自然人或法人；

出借人：指愿意将其资金贷给借款人，提供汽车抵押担保的自然人或法人；

担保人：指为借款人提供汽车抵押担保的自然人或法人。

三、合同条款

1. 借款金额：借款人向出借人借款的金额；

2. 借款期限：借款的借款期限，一般是按月计算；

3. 利率：借款的利率，一般按月或按年计算；

4. 归还方式：还款的方式和时间，一般采用等额本息还款方式，即分期等额归还本金和利息。

5. 担保方式：担保方提供汽车抵押担保；

6. 用途：借款的用途，一般为车辆购置，但也可以其他合法用途；

7. 违约责任：各方发生违约情况的责任和赔偿方式等；

8. 合同有效期：合同的有效期限，过期后需要经过修订和延期后才能继续使用；

9. 争议解决方式：借款合同发生争议的解决方式。

四、特别注意事项

1. 借款人应保证所提供的抵押车辆无任何法律纠纷和财产争议，保证所提交的文件真实有效；

2. 担保人应保证所提供的担保物具有完整的产权和合法的所有权，且担保物不涉及之前的经济纠纷；

3. 担保人应保证所提供的担保物价值高于借款金额；

4. 担保人应自行承担抵押物的维护、保养、安全和保险等问题；

5. 借款人在还款期限内如有还款困难，应主动与出借人协商修改还款方式或者延长还款期限；

6. 出借人应按照约定时间及金额收取借款利息，并及时提醒借款人到期还款。

五、合同签署

借款人、出借人、担保人应当在合同签署前认真阅读并理解合同内容，并按照约定签署合同。公证处或律师事务所可以作为公证和见证的机构。

六、结语

民间汽车抵押借款合同是一种常见的融资方式，保障各方权益是非常重要的。双方应在签署合同时，认真理解并履行合同内容，共同维护合同的有效性和合法性。同时，民间汽车抵押借款需要慎重考虑。在选择借款方、出借方和担保方时，应进行充分调查和验证，避免不必要的风险和损失。

个人汽车抵押合同 篇2

民间汽车抵押借款合同

一、合同双方

甲方（出借人）：

身份证号码：

联系电话：

乙方（借款人）：

身份证号码：

联系电话：

二、借款金额与借款期限

1.借款金额：

2.借款期限：

三、利息与还款方式

1.利息：

2.还款方式：

四、汽车抵押物信息

1.抵押物名称：

2.车牌号：

3.发动机号：

4.车架号：

5.行驶公里数：

6.车辆购买时间：

7.车辆损伤情况（如有）：

五、借款用途

1.借款用途：

2.借款用途的真实性承诺：

六、合同约定

1.双方确认签订本合同的自愿性和合法性；

2.借款人应当按照合同规定及时还款并承担相应的法律责任；

3.出借人有权要求借款人提供还款担保；

4.出借人有权采取必要的法律措施保障借款本息的安全性；

5.借款人应当全面、及时地履行本合同约定，如有违反，将承担相应的违约责任；

6.借款人应当认真履行本合同义务，碰到无法按期还款的情况，应当及时向出借人报告并协商解决。

七、合同生效及争议解决

本合同自双方签字或盖章生效，并在合同生效之后，任何一方不得擅自修改或解除本合同。

如本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，可向辖区人民法院提起诉讼。

八、合同附则

本合同一式两份，出借人和借款人各执一份，共同具有法律效力。

本合同未尽事宜，双方可协商解决。

本合同中所称的全部标准按中华人民共和国相关法律、法规的规定执行。

合同签署地点： 合同签署日期：年月日

出借人： 借款人：

（签名或盖章） （签名或盖章）

个人汽车抵押合同 篇3

民间汽车抵押借款合同

甲方（出借人）：______________

乙方（借款人）：______________

鉴于乙方需要借款用于个人生活或企业经营等合法用途，甲方同意向乙方提供借款服务，双方协商一致，签订如下《汽车抵押借款合同》（以下简称“本合同”）：

第一条 借款金额及期限

1.1 借款金额：人民币______________元整(￥______元)。

1.2 借款期限：______________(___)年/月/日至______________(___)年/月/日。

1.3 借款利率：_____％/年，计息方式为按月计息。

1.4 还款方式：本金和利息计划每月进行，每月还款金额为______________元，还款日为每月的______________日。还款方式为贷前和贷后均需甲方与乙方协商一致确定。

第二条 汽车抵押

2.1 乙方承诺其名下的车辆系真实、完整、无其他抵押或质押，并愿意将其汽车作为本合同的抵押物。

2.2 乙方依据甲方的资格要求，不可以将汽车转让、抵押或以任何形式处分。乙方若有上述行为，甲方有权收回抵押物。

2.3 乙方与甲方共同签署汽车抵押合同并履行相关手续，乙方确保汽车权属清晰、不受争议。

第三条 乙方的权利和义务

3.1 乙方保证其所取得的贷款资金全部用于合法用途，并保证不会用于非法活动或行为。

3.2 乙方应按合同约定的时间和方式偿还全部的本金和利息，确保甲方的借款权益。

3.3 若乙方未按照合同约定支付贷款，甲方有权将借款本金及利息从乙方的抵押物中收回。

3.4 乙方应对其汽车抵押物进行有效保管，由此可能引起的损失自行承担。

第四条 甲方的权利和义务

4.1 甲方有权要求乙方提供相关证明文件，如个人及企业信用报告、身份证明、产权证明、营业执照等。

4.2 甲方负责保护乙方的隐私和借款资料，并不会将此信息用于非法活动。

4.3 乙方未按照合同约定偿还贷款时，甲方有权将抵押物转售或委托第三方对抵押物进行拍卖。

第五条 合同的解除

5.1 合同期满，乙方已还清所有贷款本息，本合同自动解除。

5.2 甲方与乙方一致同意解除本合同的，应当书面告知对方，合同自解除之日起生效。

5.3 发生以下情况，甲方有权提前解除合同：

（1）乙方未按时足额还款;

（2）乙方未按本合同约定从事经营活动，且对甲方借款产生了不良影响。

第六条 违约责任

6.1 乙方无正当理由逾期还款的，按实际逾期天数计收________%的逾期利息。

6.2 乙方在借款期内任意处分抵押物的，乙方应立即返还全部借款本金及利息，甲方有权对抵押物进行转售或者委托第三方拍卖。

6.3 若发生纠纷，乙方应负责证明其与甲方达成的约定有效。若无法证明，则由乙方承担全部违约责任。

第七条 完好性条款

本合同一经双方签字盖章，即成立并生效，传真件和电子合同同等影响力。本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

甲方（出借人）：

签名：__________________

日期：__________________

乙方（借款人）：

签名：__________________

日期：__________________

授权合同模板(3篇)

怎么写一份合同？在当今不断发展的世界，合同中对双方的权利义务都有了明确的规定，精选范文网特别推荐您去读一读“授权合同模板”，请马上收藏本页，以方便再次阅读！

授权合同模板【篇1】

甲方：

法定代表人：

地址：

电话：

邮箱：

乙方：

法定代表人：

地址：

电话：

邮箱：

甲乙双方秉着互惠互利，友好协商的原则，为促进共同发展，实现共羸，根据《中华人民共和国合同法》及《商业特许经营管理办法》的规定，就甲方所拥有的____________品牌网购经营权直接许可乙方，一事双方达成以下协议：

一、授权范围

（一）授权的地域范围

“销售区域”是指以下网购平台：_____________________________

（二）授权的事项

1、甲方委托乙方，乙方接受委托，作为甲方授权的产品在上述销售区域代理销售，以网络零售为主要销售渠道的经销商，甲方承诺在电子互联网络市场不再委托第二家经销同样的产品，如有违反，支付给乙方违约金______万元一次。

2、甲方应配合乙方做好产品上市推广及促销。

3、乙方作为运营网上商城的第三方需要收取的保证金、服务费由甲方支付，运营费用乙方承担。

4、甲方提供价格表，所有的运费和包装费均由甲乙方平均分担。

5、甲方应提供：特价、战斗价、活动价、秒杀价、暴品价及一系列的促销活动。促销活动经双方沟通协商确定。

6、在上述授权事项范围内，被授权方通过合法方式代表授权方从事活动的，其法律后果方由授权方承担。

二、付款方式

双方协定以销后月结方式，在每月______号经银行转账完成付款。

三、授权期限

1、本授权委托书的有效期签定之日起______年有效。

2、授权期限到期，本《授权委托书》失效。

四、其他

1、本《授权委托书》自授权期限开始之日起生效。

2、本《授权委托书》一式二份，双方各持一份，均具有同等法律效力。

3、本《授权委托书》未尽事宜，按双方签署的补充协议执行。

4、本《授权委托书》不得擅自转借、涂改或复印，否则无效。

5、本《授权委托书》失效后，被授权方需将《授权委托书》退回授权方。

甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：

签约日期：_________年_________月_________日

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

签约日期：_________年_________月_________日

授权合同模板【篇2】

本《授权委托书》只适用于 省 市范围内办理授权事项之用，超越授权地域范围使用本《授权委托书》均属无效使用，不对授权方产生任何法律效力，一切后果由被授权方自行承担。

因本人工作原因，不能亲自到_______办理_______的相关手续，特委托_______作为我的合法代理人全权代表我办理相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我均予以认可，承担相应的法律责任。

委托人：

法定代表人： 职务：

受委托人：姓名：

工作单位： 职务：

兹委托 代理委托人签订与 关于 合同

授予代理权如下：

1、代为洽谈协议，商定协议内容;

在委托期内，如乙方将甲方房屋租出时(签订租赁合同，或实际开始履行出租行为时)，甲方一次性支付租房合同总金额的1/12给甲方作为服务费。(以一年租期为标准，相当于一个月的房租，不足一年或超过一年以此标准类推计算)

2、作为代理人在签署协议;

受托人在行使本委托书下的委托事项，委托人对受托人行为承担全部法律责任。

本委托书有效期限至协议签订日期止。

委托单位：

在上述授权事项范围内，被授权方通过合法方式代表授权方从事活动的，其法律后果方由授权方承担，否则被授权方任何超越授权事项行事或以不合法的方式行事的，产生的一切后果概由被授权方自行承担。

法定代表人：

本《授权委托书》只适用于 省 市范围内办理授权事项之用，超越授权地域范围使用本《授权委托书》均属无效使用，不对授权方产生任何法律效力，一切后果由被授权方自行承担。

年 月 日

授权合同模板【篇3】

甲方：

法定代表人：

地址：

邮政编码：

电话：

邮箱：

乙方：

法定代表人：

地址：

邮政编码：

电话：

邮箱：

甲、乙双方经友好协商，本着平等、自愿、诚实、互惠互利的原则，就乙方代理甲方指定产品在指定地区推广，销售等合作事宜达成如下协议：

一、授权内容

1、代理权限

甲方将自身生产、经销、代销产品（以下统称_______产品）的区域经销权授予乙方。乙方按甲方要求在商定区域内自行开设门店经营_______产品，该门店的规模、设施、设备等应符合甲方要求，在指定范围内进行经营活动，经销_______产品，为一定区域范围内的消费者及_______业务人员服务。

2、代理年限

授权经销的期限为_______年。

3、代理条件

乙方是在当地工商行政管理机关登记注册的企业法人或组织，依法对自己的财产实行独立核算，自主经营，自负盈亏。乙方应依法经营。

4、代理区域

授权经销商的地址为_______省（市）_______县（市、区）_______区域。如变更经营地址，应事先征得甲方同意，并在甲方备案。乙方只能在授权店内进行_______产品的销售活动，并严格按甲方的有关规定为_______________提供相关服务。

二、甲方的权利与义务

1、甲方有权要求乙方按甲方的形象方案要求进行店面的装饰、装修，费用由乙方负担。

2、甲方有权要求乙方按甲方要求改进日常经营活动，学习、执行甲方制定的有关服务规范等制度。

3、甲方有权对乙方的日常经营活动进行监督、检查，并纠正乙方不符合甲方要求的方面，乙方应全力配合。

4、甲方有权要求乙方执行甲方制订的全国范围内的统一零售价格，乙方不得私自打折销售，对乙方私自打折销售的行为甲方有权制止、扣除保证金，直至取消乙方经销商资格。

5、甲方有权要求乙方参与、执行甲方制订的全国范围内或区域范围内的各种销售活动，乙方未经甲方同意不得拒绝参与、执行甲方的统一活动。

6、甲方有权要求乙方执行甲方规定的定货时间与手续，对乙方违反甲方规定的订货行为甲方有权拒绝，由此造成的损失由乙方承担。

7、在未与乙方解除合同或未与乙方协商一致的情况下，甲方将不再在该区域内开设授权经销商，以保护乙方的收益权。

8、甲方有权根据经营状况调整乙方待遇。

9、甲方有义务通知乙方，甲方新近增加的产品，在甲方可以满足乙方订货的前提下，甲方不得拒绝乙方的订货要求。

10、甲方有义务对乙方进行新产品知识的培训，除缴纳培训必须的费用外，不得额外收取费用。

三、乙方的权利与义务

1、乙方有权要求甲方保持乙方在约定区域内的经销店独自经营权，即在约定区域内没有第二家授权经销店。

2、乙方在与其他授权经销店同等条件下，有权利享受同等待遇。

3、乙方有权要求参与公司在全国或授权经销店的所在区域组织的涉及授权经销店的各种促销活动。

4、乙方有权要求甲方按双方商定的日期、数量等供应产品。

5、乙方有权要求甲方组织各种经营与产品知识培训。

6、乙方有义务执行甲方制定的产品销售价格，不得擅自更改销售价格。

7、乙方不得转让授权经销资格。

8、乙方有义务执行甲方制定的销售政策；有义务按甲方的销售规则进行产品销售；有义务为甲方的优惠顾客按甲方的有关规定提供服务。

四、代理价格及数量

1、一次进货量不低于_________套。

2、一次进货_________套以下，代理价格_________元/套。

3、一次进货_________套以上_________套以下，代理价格_________元/套。

4、一次进货_________套以上，代理价格_________元/套。

五、市场零售价：每套_________元。

六、付款、运输方式

1、结算方式：所有产品现款现货，款到发货。

2、甲方在收到乙方货款后，将在_________个工作日内将货发出。

3、退货：因特殊原因，甲方可接受乙方的退货要求，但乙方的退货要求必须在进货后_________日内提出，否则甲方可以拒绝。

4、乙方退回的产品及其包装必须达到不影响再次销售的要求，否则，甲方不予退款；甲方在收到退货并确认符合上述要求后退回货款。

5、甲方向乙方发货时，由甲方负责铁路或公路运输费用和保险费；若乙方对运输工具有特殊要求时，超出的运费由乙方自行承担；退货时，运费及保险费由乙方自行承担。

七、违约责任

1、未经甲方同意，如乙方违约跨区销售，一经确认，首先罚违约金人民币______万元，然后再将实际损失的额赔偿给甲方。

2、自乙方代理资格生效之日至代理资格失效之日内，甲方不得再到乙方代理区域内进行销售，如有违反，首先罚违约金人民币___万元，然后再将实际损失数额赔偿给乙方。

八、争议的解决

如在协议期内如发生分歧，应先友好协商，协商不成可诉至_____人民法院解决。

未尽事宜，双方可另行商议。本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力，双方签字盖章后可生效。

甲方（盖章）：

法定代表人：

日期：_______年_____月______日

乙方（盖章）：

法定代表人：

日期：_______年_____月______日

个人土方运输合同精选3篇

当市场经济逐渐活跃时，人民群众的契约意识越来越强了，合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。合同需要我们如何撰写呢？或许你需要"个人土方运输合同精选3篇"这样的内容,如果对这个话题感兴趣的话，请关注本站。

个人土方运输合同(篇1)

甲方：_________身份证：___________(以下简称甲方)

乙方：_________身份证：___________(车队以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商达成如下协议：

甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。

乙方负责运输：运输地：__________________________________________

要求乙方车辆：__部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米

运距：_____公里

运费：___元

结算方式：按车次结算，24小时结算一次(以现金方式结算)

此协议双方认同，在约定时间内于_______年___月___日乙方将施工车辆安排到现畅

甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。

甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的__%

违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。

乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。

此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

甲方：___________________________乙方： __________________________

代表人：________________________ 代表人：_________________________

以上是网小编精心帮大家整理的土方运输合同范本精选3篇，供您参考阅读，希望可以帮助到有需要的朋友。

个人土方运输合同(篇2)

发包方：__(以下简称甲方)

承包方：__(以下简称乙方)

经甲、乙双方友好协商，甲方将龙阳时代地下室基坑支护部分工程承包给乙方施工，为明确分清施工生产，施工管理及经济责任。确保工程安全文明生产和工程质量，特订立以下条款：

一、工程项目及承包内容：

1、工程名称：地下室基坑喷锚支护工程。

2、工程地点：

3、承包方式：甲方将:地下室基坑支护工程项目以包工、包料的形式发包给乙方施工，乙方要根据工程勘察院提供的龙阳时代地下室基坑图纸施工。

4、承包内容：

a、锚杆20、25或锚管成孔、制作、焊接、注浆;

b、喷射有筋￠[emailprotected]×250厚80mmC20砼;

c、水泥砂浆护面厚30mm或素喷射无筋厚30mmC20砼;

d、泄水孔.

二、承包价款：

1、结算时以合同单价为基准，工程按实计算;各工序不含税收及管理费单价如下表格：

备注：以上工程量为暂定数量，决算时按实计算。

2、支护工程机械设备进出场费￥_____。

三、付款方式

1、支护工程完成时,支付完成工程量造价的70%。

2、工程全部施工完成时，支付总完成工程量价款的85%。

3、地下室顶板砼浇注完毕十五天付清余款。

四、质量要求及验收标准：

1、质量要求等级：合格

2、地下室顶板砼浇注完毕至通过验收。

五、工期：

本工程工期为30天，开工日为各区基坑土方开挖之日计，(非乙方造成的原因：土方不能及时开挖提供支护工作面、单独占用出土路口时间、下雨、政府部门规定和没有及时拨付工程款造成材料延误进场的除外)。

六、双方责任：

1、甲方责任：

1)提供基坑周边准确的轴线位置、标高;

2)指定施工用水用电位置;

3)支护工程结束，督促单体施工单位尽快封底和侧壁施工;

4)在施工过程中，因甲方原因造成停工，甲方应及时给予办理工期的延期签证;

5)施工中对周边外来因素干扰的影响由甲方负责协调。

2、乙方责任：

1)乙方一定要按要求组织图纸设计，否则一切后果均由乙方负责;

2)施工前做好施工组织设计和对现场管理的技术交底工作，在施工中若地质情况与地质报告有较大差异，应及时通知设计单位和建设单位进行方案调整。

3)严格执行安全操作规程和施工现场的有关规定，技术管理人员应持证上岗，做好安全防护，确保安全施工.

4)做到文明施工，满足有关主管部门的要求。

七、其他事项：

1、本合同未尽事宜双方可另行协商补充。

2、本合同经双方正式签字盖章之日起生效。

3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

发包单位：(签字或盖章)

承包单位：(签字或盖章)

_____年____月____日

个人土方运输合同(篇3)

土方运输合同范本简洁版

甲方：_________身份证：___________________________

乙方：_________身份证：___________________________

经甲乙双方友好协商达成如下协议：

甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。

甲方负责运输：__________________________

乙方负责运输：___________________________

要求乙方车辆：________部；车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米

运距：____________公里运费：____________元/千米

结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）

此协议双方认同，在约定时间内于_______年___月___日乙方将施工车辆安排到现畅

甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。

甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的__%

违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。

此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

甲方：__________________________乙方： __________________________

代表人：________________________ 代表人：_________________________