工程拆除合同协议书3篇。
在这个变化多端与发展迅速的世界,我们在很多的地方都会用到合同。合同一方当事人是自然人的,尽量写明身份证号,如何写一份有效的合同?敬请浏览本文内容。
工程拆除合同协议书 篇1
建设单位(甲方):
拆迁户(乙方):
根据XX建筑安装工程的建设需要,经规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方遵守执行。
一、乙方在甲方用地范围内共有XX结构的住房XX幢XX间,共XX平方米(原住房面积的数量,私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准,单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准),全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方应付给乙方拆除费)。甲方负责于20XX年XX月XX日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋,一般由甲方拨给相应的投资,材料,由其挖掘土地潜力自行迁建,或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)XX平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积,乙方原住房过宽或有出租的房屋,在对其安置时应适当压缩,但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的,应按其家庭人口情况给予适当照顾)。
二、乙方应于20XX年X月X日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房),甲方于乙方搬迁XX日内一次付给乙方搬迁费XX。
三、甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助:
1、乙方自行找房周转,每人每月补助XX元;
2、由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的,每人每月补助XX元;
3、乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助XX元取暖费,并按规定补助增加的公共交通月票费用。
四、甲方安置乙方的住房位于XX,共XX套XX间,XX层XX号,配有XX等设备。
五、乙方家庭的全部成员(18岁以上者)XX等XX人一致签字同意XX作为乙方代表人,授权他(她)在合同文本和其他文字上签字。甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人XX领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等,一律不负责任。
六、甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的XX%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资,材料和迁建用地,每逾期一日,应向乙方偿付XX元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房,应向乙方偿付XX元的违约金,乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务。
七、乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期一日,应向甲方偿付违约金XX元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情况。
八、其它:
本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷,经双方协商仍不能解决的,可提请当地房地产管理部门调解,调解不成的,可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式XX份,交XX等单位各留存一份。
建设单位(甲方)(公章):XX拆迁户(乙方)(签章):XX
地址:XX 家庭18岁以上成员(签章):XX
代表人:XX 地址:XX
电话:XX 电话:XX
银行帐户:XX 银行帐户:XX
20XX年XX月XX日 20XX年XX月XX日
工程拆除合同协议书 篇2
发包单位(甲方):_________
承包单位(乙方):_________
为确保拆除工程在施工中人身、设备的安全,依据《安全生产法》、《建筑法》等法律、法规、规定,明确发、承包方安全责任,确保施工安全,保证员工和其他所有职工在工程建设过程中人身健康安全,预防发生各类施工安全事故,经双方协商,甲乙双方自愿签订本协议。
工程项目名称:金力公司原水泥粉磨车间拆除工程
工程地址:金力公司厂区
工程范围:源水泥粉磨车间拆除
协议期限:至本工程完工
本协议与工程施工合同同步有效;发包方的安全责任:工程项目发包前,发包方必须对承包方资质和条件进行审查,合格后方可进行工程施工。对乙方的资质进行审查,确认其符合且具备下列条件:持有有相关部门颁发的营业执照和资质证书:持有法定代表人身份证明书、授权委托书。相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求。配备的机械、及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。应有的安全管理制度齐全。保括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机构:施工队伍超过30人的配有专职安全员:30人以下者设有兼专职安全员。在有危险性的电力生产区域内作业,开工前发包方必须对承包方项目负责人等,进行全面的安全技术及文明施工交底,应有完整的交底资料和交底记录,并经双方交底人员签字。并要求承包方事先制定施工方案,明确“三措”(组织措施、安全措施、技术措施),经发包方工程项目主管机构、技术和门审查合格后方可施工。
一、发包方安全责任:不定期检查承包方施工现场,对承包方人员在生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正,并发出有存底联的书面整改通知书;对严整违章的行为立即勒令停止其工作。所有发包工程在竣工移交前,必须按标准逐项严格验收合格。图纸资料、试验报告、现场测试数据和试验项目不全,不得验收;验收不合格的不准投入使用。
二、承包方的安全责任:
1、承包方对所承担的施工项目,必须制订施工方案,并结合工程实际制定好保证安全的“三大措施”(组织、技术、安全措施),经发包方工程项目主管部门、技术、安全审查合格后监督实施。
2、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规,遵守国家、行业及公司有关安全施工、文明施工的规定。遵守现场的各项规章制度。
3、工程开工前,承包方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能和安规考试,合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者,在上岗前均必须进行安全教育和技能安规考试,并报给发包方门备案。特种作业人员,必须持有有效的《特种作业证》。
4、承包方工作人员必须无妨碍工作的病症,否则不得参与工作。凡已登记的工程施工人员不得随意更换,不得冒名顶替。
5、工程开工前,必须向施工人员进行安全技术交底,让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。
6、承包方进行特殊作业、危险作业的项目施工时,必须事先编制安全施工措施,填写安全施工作业票;从事电气上的工作,一切施工活动都要办理安全施工作业票(或工作票),并派员监督。
7、承包方应自觉接受发包方门的监督和指导。对发包方安监部门检查提出的安全整改通知,必须及时整改。施工中一旦发生人身事故或危及生产运行的不安全情况,必须立即报告发包方安全监察部门。
8、承包方必须按国家有关规定,为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具,并保证施工工具、器械使用安全。
9、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查,确保符合安全规定并不超过检验周期。承包方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查,发现隐患立即停止施工,并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用具等均应符合施工要求。对施工现场管网每天开工前须派专人进行检查,发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等承包方不得擅自拆除、更改。
10、承包方承建的项目,禁止再行转包,非主体工程需要分包的,必须报发包方工程项目主管部门、门批准。发包方必须对承包方进行安全管理与监督。
11、承包方应按《劳动法》等法律、法规、规定用工,严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。
12、承包方应对工作地段采取的安全技术措施、工作班人员状态以及施工中的安全责任负责;如因承包方采取的安全措施不当、违反有关安全操作规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的,均由承包方承担所造成的经济损失及法律责任。
三、承包方必须严格控制工程项目的施工范围。
四、承包方施工人员违反有关安全生产规程制度时,发包方门有权予以纠正制止,有权通知承包方并给予经济处罚,直至停止承包方的工作。
五、因承包方责任造成的发包方安全事故,由发包方按事故调查规程处理,承包方门参与调查。根据《建筑法》第四十五条的规定:“施工现场安全由建筑施工企业负责”,因承包方的责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任由承包方承担,并通知有关部门调查处理、统计上报。
发包单位(章):承包单位(章):
法人代表:_________法人代表:_________
法人委托代理人:_________法人委托代理人:_________
签定日期:_________年_________月_________日
注:本责任书一式肆份,由发包方、承包方各执两份。
工程拆除合同协议书 篇3
甲方:-----有限公司
乙方:------有限公司
丙方:-------工程有限公司
监理公司:-------监理中心有限公司
乙方于 20---年 -- 月 -- 日与 -----有限公司(甲方更名前公司)
签订了-----有限公司---项目《建设工程施工合同》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),现甲、乙、丙、监理公司四方就解除上述合同、补充协议书等原合同事宜经充分协商一致,达成以下协议。
一、甲、乙双方均自愿同意解除“原合同”。
二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等,包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容,由乙方负责自行解决,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。
三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料:乙方负责完善20xx年1月21日前施工工程部分的资料,丙负责完善20xx年1月21日后施工工程部分的资料,乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受,并负责承担因此引起的一切责任和后果,监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督,并承担因此引起的一切责任和后果。
四、乙方“原合同”完成工作内容(-------------等)工程造价:
1、20---年---月---日前完成部分:按----工程咨询有限公司《-----公司--------造价司法鉴定》的司法鉴定结果下浮5%,作为乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。
2、20---年---月28日至20---年--月---日期间完成部分:按-----造价咨询有限公司的审计结果,作为丙方完成乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。
五、工程款支付:
1、乙方、丙方必须对甲方前期已支付各项工程款(含针对本工程所支付的各项费用,包括但不限于20---年---月--日甲方给乙方冷却塔工程前期施工单位------工程有限公司的借款人民币-----万元)按其财务要求予以确认,并按要求开具正规税务发票,否则,甲方有权不支付有关工程款项。
2、本协议第五条第1款乙方“原合同”完成工作内容结算款的支付:
2.1该部分工程现存的质量问题,由乙方委托有资质的单位进行整改。整改费用合计----万元(小写:------元),由甲方从乙方结算款中扣减后代为支付给相关单位。
2.2本协议第2.1条质量整改工作完成,并通过有关质量检测部门验收后,支付至最终结算款95%(本款项分两个月支付,每月支付一半);剩余5%为质量保证金,保修期按国家规定执行,在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算,余款无息返还乙方。质量保证金在乙方提供等额银行保函后,甲方可予先行支付。
3、本协议第五条第2款丙方完成乙方原合同工作内容结算款的支付:
3.1按甲、丙双方新合同及联合声明等约定支付条款支付。
3.2乙方承诺一次性返还丙方前期管理费、钢筋、资料完善等有关费用---万元(小写:----元),并由甲方从乙方工程款扣减后直接支付给丙方。
4、工程款支付时,乙方必须按甲方财务规定进行前期已支付工程款的确认并提供发票,且必须在乙方补齐前期已支付的各项工程款发票后才予支付后期各项工程款。
八、“原合同”履约保证金:在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后,与工程结算款一并无息返还。
九、乙方前期代付临时场地租赁费人民币-----元(小写:----元)由乙方提供相关票据后同工程结算款一并支付;乙方前期代付司法鉴定费用人民币-----元(小写:----元)按甲、乙双方于20---年----月21日签订的补充协议中约定的承担比例(即双方各承担一半)同工程结算款一并支付。
九、20---年---月21日后,施工的------等工程所涉及的债权债务由-----工程有限公司负责承担,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。
十、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。
十一、本协议书一式十二份,甲方五份,乙方三份,丙方三份,监理一份。 甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人(签章):法定代表人(签章):
委托代理人(签章):委托代理人(签章):
-----工程建设监理中心 乙方(盖章):
有限公司(盖章) 法定代表人(签章):
法定代表人: 委托代理人(签章):
委托代理人:签订时间:
精选阅读
工程承包协议书6篇
合同的签订,这一形式被越来越多人熟知。同时我们也要考虑到合同设定的公平性,你知道合同制定应该注意哪些方面吗?以下“工程承包协议书”相关主题内容,为精选范文网小编收集并整理,敬请您阅读本文!
工程承包协议书(篇1)
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
因土方开挖工程需要,甲方委托乙方承包土方开挖工程。为明确双方责任,确保工程顺利完工,双方在平等、自愿、公平的基础上,经协商达成并签订本合同。
一、工程概况:
2、工程地点:
3、承包方式:
4、工程内容;
具体工程内容和范围以 设计的施工图纸内乙方报价单所含施工项目为准。
二、建设工期及开、竣工时间
1、建设工期自合同签订后,乙方收到定金和图纸确认并具备全部开工条件之日起共 天(雨天不计入建设工期之内)。
2、因甲方原因(包括变更、增加工程内容、停水、停电等不具备施工条件或第三人行为及不可抗力等,含政府行为)而引起停工的,则工期相应顺延。
三、工程质量
工程质量等级为合格,符合工程施工图纸及技术要求。
四、工程造价
1、工程 总造价为人民币 元整(小写 元),工程税金由 自负。(计量以收方为准)
2、本土方开挖工程报建手续由甲方负责办理并承担全部费用。
五、拨款和结算
1、 在合同签订之日支付定金为工程总价款的 ,计人民币: 元。工程完工支付工程全部余款计人民币: 元。
2、甲方未按合同约定支付工程款的,乙方有权停止施工,施工工期相应顺延,甲方同时承担乙方损失及人员窝工工资及其它费用。
六、竣工验收
1、工程完工后,甲方应在收到乙方通知之日起组织有关部门进行验收。
2、完工验收以工程施工图纸及技术资料为标准。
3、甲方拒不验收或未经验收提前使用或者擅自动用的,视为工程质量验收合格,所发现的质量问题由甲方自行承担责任。
七、合同生效及文本
1、本合同自双方签字(盖章)之日起生效,至合同履行完毕后失效。
2、合同生效后,任何一方单方终止本合同,应向对方赔偿本合同的工程总价款 的违约金。
3、本合同一式六份,双方各执三份。
八、补充约定:
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
工程承包协议书(篇2)
钢筋工程承包协议书
甲方:
乙方:
证号:
住址:
电话:
依照:中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,甲方将衢州恒大御景半岛酒店地下室车库钢筋制作安装工程安排乙方承包绑扎。为了明确双方责任,维护双方权益,甲乙双方协商达成一致,订立本协议。
1、工程概况
1)工程名称:衢州恒大御景半岛二期酒店
2)工程地点:衢州市九华大道南
3)工程概况:主楼地下室一层,层高12层(楼面层高)框架剪力墙结构,地下车库一层(层高)。
2、工程范围
建筑范围内全部钢筋制作安装工程。详见招标图纸及其技术要求等文件,全部地下室等,包括但不限于以下范围的钢筋工程;
1)主体结构包括基础、梁、板、柱、墙、楼梯、窗台四周板、后浇带等钢筋制作、绑扎。
2)其他未描述的建筑物范围内所有钢筋的制作、绑扎。
3)配料单的编制,钢筋翻样,提供材料计划。
4)原材料卸车的人工配合,场内二次搬运。
5)施工现场的文件施工、标化施工,工完场清。
3、承包方式
乙方以包人工、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包。施工所需一切辅助材料(扎丝、梁板砂浆垫块、马镫、墙柱钢筋保护块、粉笔、焊条等)及机械(电焊机、弯钢机、断钢机、调直机等)均由乙方自备,钢筋及标准层马镫由甲方提供,实行限额领料,钢筋用量按本工程的钢筋工程量计算规则计算损耗率为%控制用量。若超出额定用量,从乙方应收款中扣抵。
工作内容:施工前的准备,计划编制,含材料场内的水平、垂直运输、原材卸车,制作下料解捆冷轧,配料划线放线弯曲捆扎、标号半成品分类堆放及钢筋场地清理保持整洁,钢筋绑扎为配合木工施工人员放线,搭自用架子,清理模板内杂物、断铁丝、场内取支半成品钢筋,按设计要求绑扎放入模内,放置保护层垫块(含材料制作或购买),浇砼时看护,清理每次绑扎后多余的钢筋,并收集拟定地点堆放整齐。含配合下料取样,钢筋垫块制作。
4、合同价格
(1)主楼±以下及车库底顶板工程钢筋不论品种、规格、大小,一律以吨计算,元/吨(大写)。
(2)±/㎡。(建筑面积按预算定额建筑面积计算规则计算)。
5、付款办法
乙方施工的分项工程按每月完成甲方要求的形象进度并验收合格后,每月25号申报工程量,经甲方工程相关人员审核后甲方支付乙方进度款的60%,主体封顶并验收(所有钢筋工程完成)后支付总价款的85%,剩余15%的款项在本钢筋工程完工后三个月内付清。
乙方实际完成的工程量按合同协议,由甲方对质量、进度、完成情况进行验评,有关人员逐一签字后,根据甲方付款程序付款。
乙方须书面指定公司帐户收取工程款。为保证工人权益,甲方有权从应付给乙方的工程款中优先直接付给现场施工工人工资并确保工人签收,余款付给乙方。若因业主未能及时付款而影响甲方付款时,乙方同意适当延长,但不得超过两周。
6、工程期限
开工日期以甲方书面通知为准,交工日期以竣工后通过质监机构验收并业主确认为止。
根据总承包招标文件中的总进度计划,按甲方进度安排保证进度。乙方保证按甲方现场安排、编制的工期计划组织施工,按照确定的施工进度计划里程碑控制节点进行:高层标准层结构确保5天/层(木工为3天,第四天钢筋工绑扎梁和板底钢筋),若每一节点延期一天,乙方除承担甲方各种损失外,甲方将按5000元/天扣罚乙方。
7、验收标准
本工程执行国家和浙江省及衢州市建筑工程施工和验收标准。分项验收100%合格。若发生质量缺陷,其修补、重做等返工费用由乙方自负,且其结算单价按合同单价调减10%计算。
8、中途停工
工程进行中遇到意外停工,若业主原因如未按时提供施工图纸,业主明确表示可以顺延工期,但不补偿费用。若因非甲方原因出现停工且停工超过10天,经甲方同意,乙方可以退场。结算在退场后进行。若因乙方原固出现停工或退场,已完工程不予付款,给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任。甲方已开出的计时工单也随之作废,不再有效。
9、工程变更
根据甲方书面通知,乙方方可作出工程变更。若未经甲方同意,乙方擅自改变工程须承担全部损失和赔偿责住。凭业主变更书面通知和乙方作出的变更工程量计算表及甲方的审核意见,可以对变更工程费用作出追补。若业主不批准该等变更补偿,乙方明确表示不要求甲方补偿。
10、安全措施及工伤费用
1)安全措施:
甲方必须向乙方每位进场工人和管理人员做出书面及口头安全交底,并签订安全施工协议书,双方签字确认义务和责任。杜绝重大伤亡事故,尽量减少一般工伤。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程,不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。
乙方应按甲方规定标准对其在场工作人员发放劳动保护用品。乙方不按规定发放劳动保护用品的,由甲方强制发放使用,劳保用品费用从乙方工程款中直接扣除。由于乙方措施不力造成的安全及环境事故以及由引起的费用由乙方承担,工期不予顺延。
2)工伤费用
若在现场出现工伤意外,5000元以内医疗费乙方自行承担,5000元以上医疗费用由保险公司赔付后,不够部分由甲乙双方平摊,工人误工费由乙方自行承担。
11、工程保险
总包统一为现场全部工人和管理人员购买雇主责任险,若在现场出现工伤意外,医疗费超过5000元,保险公司依法赔偿以外的金额概由甲乙双方负责,工人误工费由乙方自行承担。
12、履约保函
乙方在进场时必须缴纳万元履约金,甲方在高层主体结构封顶完成时无息退还。
13、工资保障
乙方须与现场施工人员签订用工合同,每曰考勤登记并甲方核实,确保按月足额支付工资。为保障工人权益不受侵害,乙方同意甲方从应付给乙方的工程款中直接付给工人工资并确保工人签收。甲方应监督、检查或协助乙方办理相应的务工手续,当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办。费用由乙方自理。
14、临时设施
甲方负责提供现场人员宿舍和食堂,餐费由乙方自负,甲方提供生活用水电设施。
15、清运保洁
乙方负责每日工完场清,建筑垃圾不得过夜,全部清运至楼下指定位置。若有浪费甲方提供的材料,须按原材料总价值的2倍赔偿给甲方。
16、成品保护
乙方负责已完工程的成品保护,若出现损坏,损失自负。乙方有责任协助甲方和业主保护成品,如发现乙方人员损坏成品,乙方接受10倍罚款。
17、现场保安
甲方负责现场保安,乙方也须根据需要安排值更,妥善看管自有材料设备及物品。若出现遗失被盗,甲方有责任追查或报警,但甲方不承担赔偿责任。
18、服从指挥
甲方负责现场施工的指挥协调,乙方必须服从,若因乙方不服从甲方指挥造成安全和质量或进度问题,甲方有权要求乙方赔偿损失或退场,且己施工完成的工程量不予结算,乙方无条件接受。若乙方违反安全操作规程施工而存在严重隐患,或不按技术和质量要求施工甚至造成后果,或人数不足又不加班而拖延施工进度,甲方必须责令限期改正,乙方保证无条件接受安排。
19、竣工结算
竣工结算在验收后进行。协议内项目按协议价格和计价约定结算;合同外项目根据业主书面通知、乙方申报计算和甲方施工员、造价师和项目经理三级审核确认,作为结算依据。
20、禁止贿赂
乙方行贿或甲方受贿都属违法行为,一经发现,必定追究,情节严重者清除出场。
21、其它条款
1)乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、计划生育证,进场人员必须为年满十八至五十五岁周岁的青壮年,禁止使用童工。并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。
2)乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。乙方所有进出当地施工人员的羞旅费自行解决,甲方不予承担。
3)禁止在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖,一旦发现,甲方除没收器具外,另向乙方处以罚款;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任。
4)如因乙方原因(无论任何原因)造成的打架斗殴违法行为,追究乙方责任,第一次打架罚款5000元,第二次打架无条件退场,剩余工程量不予结算。
5)乙方进场施工人员必须戴安全帽,否则每人每次罚款50元;乙方迸场施工人员必须佩带胸卡,否则每人每次罚款20元。
6)甲方若查实乙方人员偷盗行为,按被盗物品价值的10倍处罚,从工程结算中直接扣除。
7)乙方必须办好进入当地施工的各种手续(居住证等),当地政府所收的一切费用均由乙方承担,若甲方代为缴纳,则甲方增加5%的手续费从乙方工程款中扣除。
22、纠纷处理
本协议如有未尽事宜,双方协商解决。协商无效时,可向当地市级经济仲裁委员会申请仲裁,双方同意接受该仲裁结果。
23、协议终止
结清全部工程款后,协议自动终止。
24、协议原件
本协议原件一式二份,甲乙双方各执一份。
25、协议签章
本合同经甲乙双方签字盖章后,在甲方书面通知乙方进场后生效。
26、协议签订日期:年月日
甲方(盖章):乙方(盖章):
负责人:负责人:
工程承包协议书(篇3)
【实施日期】20__/11/03 【颁布单位】建建(1999)313号
建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同(示范文本)》的通知(修正)
各省、自治区、直辖市建委(建设厅)、工商行政管理局,计划单列市建委(建设局)、工商行政管理局,国务院有关部门:
为了贯彻《中华人民共和国建筑法》《民法典》等法律,我们在总结近几年施工合同示范文本推行经验及借鉴国际上一些通行的施工合同文本的基础上,对《建设工程施工合同》(GF—91—0201)进行了修订。修订后的《建设工程施工合同(示范文本)》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成,基本适用于各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路管道的施工和设备安装。现将《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999— 0201)印发给你们,请做好推行工作。原《建设工程施工合同》(GF—91—0201)停止使用。
附件:《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999—0201)
国建设部
国家工商行政管理局制定
一九九九年十二月二十四日
第一部分协议书
发包人(全称):_________
承包人(全称):__________
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:___________
工程地点:___________
工程内容:___________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号:_______
资金来源:___________
二、工程承包范围
承包范围:___________
三、合同工期
开工日期:___________
竣工日期:___________
合同工期总日历天数___天。
四、质量标准
工程质量标准:_________
五、合同价款
金额(大写):______元(人民币)
$:______元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1.本合同协议书
2.中标通知书
3.投标书及其附件
4.本合同专用条款
5.本合同通用条款
6.标准、规范及有关技术文件
7.图纸
8.工程量清单
9.工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:____年__月__日
合同订立地点:___________
本合同双方约定___________后生效。
发包人:(公章)
承包人:(公章)
住
所:
住
所:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
电
话:
电
话:
传
真:
传
真:
开户银行:
开户银行:
账
号:
账
号:
邮政编码:
邮政编码:
工程承包协议书(篇4)
委托方(甲方): 代表人: 身份证号码: 以上简称甲方。
被委托方(乙方): 代表人: 身份证号码: 以上简称乙方。
甲方因工程需要,现委托乙方代为施工,甲、乙双方本着公平、公正、合理及互惠互利的原则;现经甲乙双方共同协商一致,就施工质量 工程进度 工程价格与款项支付 工程验收
第一条:工程概况
1) 工程区域:
2) 工程名称:
3)施工面积:
4)委托方式样:
5)开工日期: 年 月 日
6)竣工日期: 年 月 日
7)工程总价:人民币(小写)
第二条:工程验收
1) 工程竣工后,由乙方通知甲方验收.甲方应自接到验收通知后三个工作日内组织验收.
2) 乙方工程结束后应清扫施工区域卫生,所有垃圾按比方约定放在门外电梯口处,否则甲方有权不予结算余下工程款.
3) 每道工序完工时有甲方验收合格后方可进入下一道工序.
第三条:款项支付
1)甲、乙双方合同签定后,乙方进入施工,工程完工后,支付工程总价的95%。
2)余下款项工程结束验收及相关约定事项完成后三个工作日一次性付清.
此协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字即时生效,且同样受国家法律保护后无弃言,特立此据.
甲方(代表人): 身份证号: 年 月 日
乙方(代表人) :身份证号: 年 月 日
工程承包协议书(篇5)
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律、法规,本着公平、公正的原则,为确保工程质量和整体工程的需要,经双方共同协商,签订本合同,共同遵守。
一、工程项目
工程名称:
工程地点:
工程范围:火灾自动报警、自动喷淋、消火栓、排烟系统的安装及调试(不含灭火器、消防应急灯)。
承包方式
1、包工包料、
2、甲方提供有效消防施工图纸两套(蓝图),乙方按照图纸施工。最终价款以安装的工程量结算。
二、工程造价: ( 元)
三、三、工程期限
1、乙方根据甲方工期要求,合理组织人员,按时完成所有工作内容。
四、工程质量
1、本合同工程的工程质量必须达到《最新建筑消防工程设计施工验收与技术规范标准手册》的要求。
2、甲方提供办公室及材料堆放场地,乙方所用材料必须符合国家规定要求,必须有材料出厂合格证和复试报告,并经甲方代表确认合格后,方可用于本工程。如产品质量不合格,甲方有权要求乙方限期更换和退货。
3、甲方代表对工程进度、质量进行监督检查,如质量不符合相关验收单位要求,甲方有权要求乙方返工,直到合格为止,并由乙方承担一切相应责任。
四、付款方式
1、材料到场甲方付合同款40%,工程施工完毕甲方付合同款40%,验收合格甲方付合同款15%,剩余5%为质保金,质保期为一年,质保期满后甲方付清乙方合同款。
五、竣工验收
1、工程完工后由乙方负责验收,甲方积极配合验收。
2、从验收之日起,乙方对该工程的产品质量及正常使用免费保修一年。
六、双方责任
1、乙方进场施工,设备材料堆放、使用、保管由乙方负责,若发生安全事故,由乙方全权负责。乙方应按照合同约定按期完工。
2、工程质量不符合合同规定的,乙方负责无偿修理或返工,对
于修理或返工造成逾期交付的,乙方偿付逾期违约金。
3、甲方未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失。
4、工程中途停建、缓建,甲方应根据停工时间的长短给乙方,弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员或机械设备调迁、材料积压的实际损失。
5、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
6、甲方免费为乙方提供办公、施工场地、仓库。负责协调现场施工的水、电源及周边关系。乙方负责保质.保量.按时施工近期交付,注意安全、文明施工,如在施工期间发生事故和乙方管理不善造成的其它损失,均由乙方自行承担。
7、甲方的申报手续必须齐全,如手续问题遇到麻烦由甲方自己解决。
七、纠纷解决方法
如有一方违反合同规定,双方协商解决,协商不成双方可向经济仲裁机关申请仲裁或向人民法院起诉。
八、附则
1、本合同一式贰份,双方各执壹份。
2、本合同签订后,甲、乙双方如需要修改时,经双方协商一致后可以签订补充协议,合为本合同的补充合同。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
工程承包协议书(篇6)
甲方:
乙方:(身份证号码:)
为了加__________开发力度,充分整合资源,在公平公正、互利互惠的原则下,经协商,甲方将__________建设工程内部承包给乙方施工:
一、协议内容
1、甲方将__________工程项目,内部承包给乙方,协助乙方完成该工程项目。
2、乙方负责该项目的设计、投标、设施、养护等全部内容,并对工程质量负全责。国家规定或工程合同中约定的质保期限内发生的所有与该项目相关的费用由乙方独自承担。
3、工程施工时,由乙方自行组建项目部,工程建设方拨付的所有工程额必须经过甲方的灾后重建专户,经甲方审核无误后再转给乙方。
二、权利和义务
1、乙方享有独立经营管理该项目的权利。乙方在保证严格履行项目施工合同约定的前提下,除施工质量和工期外,甲方不能进行干涉。
2、甲方对专项工程资金进行监督,甲乙双方必须保证工程项目款项专款专用,并保证工人工资按时足额发放。发现任何一方资金挪作他用的按违约处理。
3、乙方在项目进行中,自负盈亏。项目施工过程中发生的成本、费用、税金(包括业主要求缴纳的费用)全部由乙方独立承担,工程经营利润由乙方独立分配;乙方自行承担开展项目所支付的费用及施工垫支,甲方不分配该项目的利润,亦不承担该项目的亏损。
4、乙方负责出具正规的发票,并对其真实性负责,乙方在每笔工程款前,必须向甲方提供单笔工程款的同等值的正式发票后,甲方才能将该次工程款转入其专用账户。所有税费由乙方自行承担并负责办理相关税务手续。乙方必须为甲方提供相关的工程费用开支的会计资料,包括材料发票,人工工资等均应符合税务及财务会计制度要求,因相关资料不全不真实和不合法而导致甲方税务、财务等支出的由乙方全额承担并承担全部的法律责任。
5、乙方在施工期间应严格按照安全、文明生产的要求组织施工,现场应有施工标志、色标、警示牌等和安全文明施工牌,工人应着装上岗。
6、为了维护甲方形象和更好的完成工程项目,甲方可不定期的乙方施工现场进行检查,发现问题,及时提出,和乙方协商解决。涉及影响甲方形象,荣誉的以及不符合国家法律法规,相关规范标准,乙方必须无条件整改。整改后应得到甲方的认可,需形象文字记录备案,以分清责任。
7、在施工中若因乙方原因造成的任何安全及质量责任事故,由乙方自行承担,乙方承担由此给甲方带来负面影响的全部损失。
8、乙方应加强施工的质量、安全、文明及在施工中财务、人工的管理,若发生重大事故(安全事故、工程质量事故)及人工工资拖欠而引起工人聚众闹事、媒体曝光造成上级部门通报批评或业主单位通报批评及限期整改的现象,乙方应承担全部责任且每次向甲方支付5万元(大写:伍万元)整的罚金。
9、竣工交付使用过程中,因工程质量问题给业主或他人造成损失的,乙方应负全部责任。
10、乙方在施工中不得借工程名义对外贷款或拖欠材料、人工款,其发生的债权债务和产生的负面影响由乙方自行负责,与甲方无关,由此给甲方带来的财务损失,乙方必须全额赔偿。
11、该工程完工后所有竣工资料、合同、预决算文件,图纸等资料必须交一份给甲方存档、备查。乙方提供不全,甲方有权扣留工程余款,直至资料交付完毕。
12、特别约定
乙方在内部承包协议履约期间,必须加强对工地工人等项目相关的安全教育及管理,若发生安全事故,由乙方全部承担法律及经济责任。发生安全事故而产生的相关经济支付,甲方可以在改项目的账户中直接扣除。
三、协议金额付款方式
1、乙方在领取项目报名、资格预审资料向甲方缴纳资料费0元
2、乙方签署工程承包合同后,甲方按工程总造价的0%向乙方收取管理费。
四、法律责任
1、在施工过程中若因乙方原因造成的相关法律经济责任由乙方自行承担。
2、甲乙双方如不履行(或不完全履行)本协议内容,影响项目的开展或给对方造成损失时由违约方赔偿守约全部损失;造成本协议不能继续履行时,违约方赔偿守约方相应损失外,还要向对方支付按该项目总造价20%计的罚金。
3、因乙方原因给甲方造成工商税务上的损失,由乙方全额承担,并由乙方支付总额10%的违约金。
五、其他约定
1、本协议从甲乙双方签字盖章之日起生效,截止绿点花都现代设施农业示范基地建设过程项目按国家及合同规定质保到期之日止自动失效。
2、本协议书一式贰份,甲执壹份,乙执壹份,具有同等效力。
3、协议中未尽事宜由双方协商解决补签补充协议,补充协议与本协议同时有效,若本协议与补充协议发生抵触时则以补充协议为准。
甲方:乙方:
法人代表:法人代表:
执行代表:执行代表:
签定时间:签定时间:
联系电话:联系电话:
工程协议书精选8篇
精选范文网主题栏目精选:“工程协议书”,敬请访问。
你知道规范的合同的主要内容是什么吗?合同也变得更加重要了。合同法的制定是为了保护合同当事人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义现代化建设,以下是由我们为你整理的《工程协议书》,欢迎大家阅读收藏,分享给身边的人!
工程协议书【篇1】
甲方(发包方):
乙方(承包方):
本着诚实信用、互惠互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》和相关法规、规章,结合本工程的具体情况,为明确双方的权利义务,经过协商双方达成以下协议。
一、承包项目:
二、承包方式:
三、承包价格:
四、价款结算方式:
五、工期要求:
六、质量要求:
1、乙方必须确保工程质量,达到______________________________标准,如因乙方因素而达不到此质量标准的,则处以乙方工程总价的______%处罚。
2、除了以上标准,尚应遵守国家有关的标准、规范和行业规程等;并严格执行工程建设强制性标准。
七、安全要求:
1、进入施工现场必须遵守安全生产有关规定,安全生产,文明施工。
2、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽,严禁安全帽放在一边不佩戴。
3、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。
4、工人进场后应先经过三级安全交底,并经考试合格后方可让其正式上岗。
5、工人进场应具有相关证件,国家规定须具备一定资质才能从事的工作,一定得符合相应条件。
八、违约责任:
甲乙双方,任何一方违反本协议均属违约,守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。
九、争议解决:
如若发生劳动争议和经济纠纷,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
十、附则:
1、本协议经双方签字、盖章后生效。
2、本协议于_______年____月____日在__________________(地点)签署。
3、本协议一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。
十一、本协议未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
住址:
代表人:
签订地点:
_______年____月____日
乙方:
住址:
责任人:
签订地点:
_______年____月____日
工程协议书【篇2】
甲方:
乙方:
甲乙双方为了发挥各自优势,提高社会效益和双方的经济效益。经友好协商,在平等自愿、互惠互利的基础上,对___________________________等工程进行合作,为明确双方的权利、义务,达成如下协议。
工程内容:
1、工程名称:
2、工程地点:____________________________
3、工程总造价 万元(即人民币_____________万元,最后以实际结算价为准)。
协议内容:
甲方将“_______________________________”项目交给乙方按本协议约定的内容独立完成。
一、甲方聘请乙方为上述项目的负责人(直接责任人),聘请期限自该项目开工之日起至该项目竣工移交给业主之日止。乙方承诺按甲方与业主签订的合同内容执行。
二、双方的权利与责任
1、由乙方负责组织、安排施工以及处理与此工程相关的全部事宜。
2、由乙方负责购进施工所涉及的各种材料及辅助材料。
3、由乙方负责组织上述工程项目施工所需全部资金。并且在工程中所需的一切费用由乙方独立承担(如工程资料费,材料费等),与甲方无关。
4、乙方要严格按图纸施工,做好现场签证及完善增加工程的一切确认手续。若所更改内容和增加的工程项目未得到建设方认可的,一切后果及经济责任全部由乙方承担,与甲方无关。
5、乙方负责与工程业主方进行协调,保证工程顺利地进行。
6、如工程业主拖欠应付工程款等款项违反施工合同约定的.,由乙方决定是否通过诉讼等方式解决,造成的后果与甲方无关。
7、乙方就该项目全额风险独立经营,自行承担亏损的风险和享有经营收益。
8、工程竣工后,若业主未支付完全部工程款,仍保留乙方项目经理人身份,此协议继续生效,直至该项目完全终止。
9、工程要根据安全生产条例和《劳动法》的有关规定进行,施工中所发生的安全事故一切由乙方承担,甲方概不负责。施工人员的工伤保险由乙方按有关法律规定在当地办理。
10、如出现工程质量不合格,经整改后仍未能通过业主验收等情况,所造成的一切后果及经济损失均由乙方承担,同时应按工程总造价的_10%_向甲方赔偿名誉损失。
11、应乙方要求,或甲方认为该项目需要,甲方派人到该工地支持、帮助或协助乙方工作或办理该工程相关事项,均代表乙方,所产生的法律责任和费用全部由乙方承担。
12、乙方在取得工程款后,应将全部工程款用于本工程,如果甲方发现乙方挪用工程款,甲方有权解除本协议,将工程收回重新组织施工(由甲方委托评估机构评估已做工程造价),或者由甲方扣除下期工程款(相当于工程总造价的10%)作为乙方违约的违约金。
13、为保证本项目能按期完工,工程业主拨付给甲方的工程款实行专款专用,除甲方特别授权外,乙方不得以借款或其它形式向工程业主支取工程款。
三、乙方向甲方上缴管理费、质保金按下列方式支付:
1、乙方一次性付给甲方 元管理费,该款项在工程业主支付的工程款中由甲方直接扣取。
2、工程施工所涉及的税金由乙方负责在当地缴纳,缴纳营业税时应同时缴纳个人和企业所得税;
四、违约责任
1、甲乙双方在履行协议中任何一方不得擅自违约及中途退出,如一方违约应承担因此给对方造成的经济损失,并且对方还有权要求违约方继续履行协议或终止协议。
2、未经甲方书面同意不得私刻甲方公章、项目章和财务章等与工程相关的印章,不得以甲方的名义对外签订合同。如乙方违反甲方规定,甲方可单方面终止协议书,并处以协议造价10%的赔偿金,情节严重者,甲方将追究乙方刑事责任。
五、其他
1、本协议一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。
2、本协议未尽事宜,由双方另行签订补充协议。
3、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。
4、本协议履行过程中如发生争议、纠纷,双方本着友好合作的原则协商解决;协商不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程协议书【篇3】
甲方:
乙方:
甲方与广西壮族自治区工业设计院20xx年12月9日签订了广西壮族自治区工业设计院南宁市古城路2号职工住宅小区危旧房改造(以下简称本项目)《投资和代建合同书》(见附件),甲、乙双方在平等、互利、自愿的基础上,共同承接本项目投资和代建工作,为了更好明确双方的权利和义务,经甲、乙双方共同协商,就投和代建有关事宜达成以下协议:
一、甲、乙双方按照甲方与广西壮族自治区工业设计院20xx年12月9日签订的本项目《投资和代建合同书》约定进行投资和代建。
二、本项目资金筹集
本项目住宅部分的资金,可由广丁壮族自治区工业设计院通过销售非还建住房及其他措施来筹集。其中一期住宅部分资金先由乙方垫付,待一期工程竣工后30天内,广西壮族自治区工业设计院通过销售非还建住房及其他措施筹集资金一次退还。但一期非还建住户款项及还建住户款项及还建住户中超面积部分的款项,同期到位并于工程建设中。
本项目二期住宅部分的全部资金可由广西壮族自治区工业设计院通过销售非还建住房面积及其他措施来筹集,按甲、乙双方约定的时间、程序进人民法院提请诉讼。如因拆迁原因,导致本合同未能正常 履行并因此项目无法正常推进,本合同自行终止。甲方不承担违约责任。
十一、本合同一式肆份,甲、乙双方各执两份。
十二、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关补充协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
十三、下列合同或协议是本合同的组成部分:
1、甲方与广西壮族自治区工业设计院20xx年12月9日签订的《广西壮族自治区工业设计院南宁市古城路2号职工住宅小区危旧房改造投资和代建合同书》。
2、《广西壮族自治区工业设计院南宁市古城路2号职工住宅小区危旧房改造建设工程施工合同》。
3、有关补充协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程协议书【篇4】
甲方(负责人):(以下简称甲方) 乙方(承包人): (以下简称乙方)
经甲乙双方协商一致,承包给乙方,乙方根据甲方提供的施工图(草图)进行施工。具体承包事宜达成如下协议:
一、承包形式:包工包料(即俗称“双包”),不包括内饰装璜,不包含土管、村建手续。
二、结构形式:砖混结构,实心墙为主,底层内高 米,二层内高 米。
三、钢筋规格:
1、地基圈梁采用国标φ ,楼层圈梁φ ,平板筋双层φ。
2、悬梁及大梁及承重大梁钢筋主筋需达到φ。
3、底层根基铺楼板,楼板与巷西平房室内成水平。
四、外墙规格:外墙水泥粉刷平整。
五、楼层结构形式:乙方保证甲方层面整齐、平整,并按甲方要求做好屋面。
六、甲方责任:
1、负责施工前及期间的接水、接电到位。
2、负责协调周边邻居矛盾,确保正常施工。
3、不负责提供茶水、香烟和浇筑餐等各类补助费用。
七、乙方责任:
1、乙方承担全部施工安全责任,在建房过程中发生的任何伤亡事故均由乙方自行负责与甲方无关(即甲方不出任何医疗伤亡事故方面的费用)。
2、内外墙粉刷要垂直平整,并且粉刷两次(标准拿长2.5米铝合金靠墙无间隙)。
3、钢筋、砂石、水泥等材料要符合标准,混凝土配对比例要符合楼房标准。
4、保证工程质量,如有明显问题,乙方需承担相应赔偿。工程保修期一年,质保金 元,质保期内房屋若出现质量问题,乙方在接到通知后三天内进行返工或维修;若在规定时间内乙方未到场维修,甲方有权另请施工队维修整改,所发生费用在质保金中扣除,不足部分由乙方另行支付。
八、协议价每平方 元,此外甲方不再负担建房过程中产生的任何额外费用。付款方式:开工前预付人民币 万元整,余款付清。以上付款均在工程验收合格的情况下支付,施工期间概不借支。
九、工期:开工日期 年月日,在 年月日前完工交房,逾期则按元/天扣除包工费。
十、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,本协议自签字之日起生效。
十一、其他事项:
甲方(签字):
身份证号码:
电话:年 月
乙方(签字):身份证号码:电话: 年 月日 日
工程协议书【篇5】
工程单包协议书
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
现甲方将架子工程采用单包形式发包给乙方施工,为了明确双方权利及义务、确保工程质量及施工进度,根据《中华人民共和国合同法》及有关规定。现经双方协商达成如下条款协议:
一、承包内容
1、项目名称:城北公交客运站场综合车间
2、工程地址:鹤城区盈口乡炉天冲村
3、承包性质:单包形式(包括整个工程架子及人工工资)
二、承包价格
此工程总面积约有2万平方米(具体以实际工程图纸为准)单价为60平方米,总造价约有132万元。
从基开台所有架子工程按图纸建筑面积计算。
三、付款方式
1、施工阶段:甲方按乙方施工进度付给乙方适应生活费,其余费用由乙方自行垫付。
2、待工程竣工验收合格后,甲方付给乙方总工程款70%。
3、剩余30%四个月这内甲乙双方一起办理工程结算。
四、施工工期
乙方必须近照甲方整体施工方案和施工组织设计安排施工,主体工程必须在20xx年6月15日前完成木工所有工程。
五、工程质量
本工程质量要求为优衣工程,在施工过程中乙方必须按照国家现行质量验收和甲方要求设计进行施工。
六、施工安全
乙方必须建立安全施工管理制度,对工人加强安全教育工作,做到“安全第一,文明施工。”如乙方在施工过程中生的安全事故,其责任和一切经济损失一权由乙方承担,甲方不承担任何法律及经济责任。
七、其它
1、待工程每完成一层,乙方必须清理其层的全部架子材料及架子扣件、钢管全部,待工程完工扣件、钢管按甲方所指定的地方归堆。
2、本协议未清事宜,甲乙双方另行协商解决及签订补充协议。
3、本合同一式二从,甲乙双方各执一从,双方签字确认后生效,工程结算账清后失效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方签字: 乙方签字:
工程协议书【篇6】
条款内容 条款号
定义 l
项目名称是 1(a) ________________________________
责任期限 17 ________________________________
计算起自 ________________________________
赔偿的限额 18.1 ________________________________
服务开始 22 ________________________________
完成 ________________________________
支付的时间 31(b)
当地货币 ____42____ 天
外币 ____56____ 天
对过期应付款项
商定的补偿 每天____________%
协议书规定的货币 32 支付的货币
协议书中货币的汇率 ________________
协议书的语言 36
主导语言 汉语/英语
协议书遵循的法律 工程所在国或地区的法律
业务总部所在地 37 ________________________________
通知
业主的地址 ________________________________
邮政编码 ________________________________
电话号码 ________________________________
传真电话号码 ________________________________
监理工程师的地址 ________________________________
邮政编码 ________________________________
电传号码 ________________________________
传真电话号码 ________________________________
仲裁规则 ________________________________
工程协议书【篇7】
甲方委托乙方自__ __年____月____日至__ ___年_ __月__ __日止完成hh 10kV11线新(改)工程(工程施工合同号:_dxbgfh11008___)。为切实保证现场施工安全,防止事故发生,经甲、乙双发协商,明确安全责任,并同意共同严格遵守和认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》、《电业安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》和中国南方电网有限责任公司《安全生产工作规定》、《电气工作票技术规范》及《11供电局对外发包工程安全管理制度》、《11供电局现场安全生产管理规定》等规定,并达成以下合同条款:
一、甲方应承担的安全责任:
1.对乙方资质进行审查,确定其符合中国南方电网公司《安全生产工作规定》第8.3条所列的条件,审验乙方单位持有进入11供电局管辖电网安全施工资质证及相应的工作票签发人、工作负责人资格。
2.开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的技术交底,并应有完整的记录或资料。
3.在有危险的电力生产区域作业,例如:在有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业,甲方工程项目管理部门应事先进行安全技术交底,并要求乙方制订安全措施并经审查合格后监督实施。
4.本工程施工合同中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护及其他事宜。
5.在施工中,如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时,甲方应以人道主义精神,尽力协助伤员及处于危险地人员,但所需费用由乙方承担。
二、乙方应承担的安全责任
1.乙方应有健全的安全管理机构并认真落实各级岗位安全生产责任制
公司安全第一责任人:_____联系电话:_ __
公司专职安全机构负责人:_联系电话:___ _ _
公司技术负责人:________ _____联系电话:__
工程项目负责人:__ _联系电话:_
工程施工现场负责人:联系电话:__________
工程施工现场防火负责人:联系电话:________________
工程施工现场安全员:联系电话:________________
2.认真执行国家和省、市电力管理部门及电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度,进入11供电局现场必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》、《电业安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》和中国南方电网有限责任公司《安全生产工作规定》、《电气工作票技术规范》及《11供电局对外发包工程安全管理制度》、《11供电局现场安全生产工作管理规定》、“两票”管理制度及现场劳动纪律等规章制度,确保安全施工,保持施工现场环境整洁、道路畅通、采光充足、通风良好,电气、机械装置等的安全防护设施完备,安全警示标志齐全。
3.结合工程实际制定施工方案并经甲方和监理公司审查认可,开工前由甲方在现场对乙方工作负责人和工程技术人员交待现场安全注意事项并许可工作后方可开始施工。
4.进入现场工作人员必须经过三级安全教育、触电紧急救护培训和专业技术培训,并经考试合格记录在案,进入生产现场的所有人员着装必须符合《电业安全工作规程》有关规定。属国家规定特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训,持有政府主管部门颁发的操作证方可上岗。
5.根据劳动安全与卫生的有关规定,为现场工作人员配备符合本工种现场施工安全卫生要求的个人劳保用品;按施工作业不同岗位特点配备安全防护用品和安全用具,并指导、监督和检查使用情况。
6.安全用具、安全防护措施、起重设施、手持电动工具、电气设备等的使用管理必须严格执行国家的有关规定,必须有出厂合格证明,经试验合格后方可使用,并应建立发放、使用、管理制度。
7.乙方应负责实施的现场基本安全技术措施(要求)及应负责的监护责任:
7.1施工人员工作中与带电设备保持足够的安全距离:与10kV级以下电压等级带电设备保持安全距离0.7米,与35kV等级带电设备保持安全距离1.0米,与110kV等级带电设备保持安全距离1.5米,与220kV等级带电设备保持安全距离3.0米,与500kV等级的设备保持安全距离5.0米。
7.2应在施工地点临近带电设备设遮拦、室外工作地点设围栏并挂“止步,高压危险!”标示牌;禁止通行的过道上、高压试验地点、室外构架上、工作地点临近带电设备的横梁上均应挂“止步,高压危险!”标示牌;在一经合闸即能送电到停电施工设备的断路器(开关)和隔离开关操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”指示牌;在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)把手上挂“禁止合闸,线路有人工作!”指示牌;应在_____________________________设围栏、挂____________________________标示牌。
7.3应在施工现场每个工作地点设至少一个监护人,负责监督和看护工作人员的工作行为是否符合标准。监护人是必须始终在工作现场,对工作人员的安全认真负责,及时纠正违反安全的行为。
7.4根据本工作需要,办理________(变电或线路)第______种工作票,并严格按工作票所列要求进行工作。
7.5根据本工作需要,办理________级动火工作票,准备_____只_______型灭火器,分别放置在______________________________________________。
7.6施工地点应对甲方运行的_______________ __________设备采取________________________________________防护措施。
7.7其他安全措施(重大的施工项目应制定专项安全技术措施,并经甲方审查批准):
_________________________________________________________________
7.8必须严格遵守执行“三不开工”,即没有经过审批的安全措施不开工;安全措施不完善的不开工;安全措施不落实不开工。施工中发生疑问,应立即停止工作,弄清问题后,再进行工作。
三、甲、乙双方共同遵守的其他条款
1.施工过程中,乙方必须接受甲方的安全监督管理;任何工作人员发现有违反安全工作规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即制止。
2.根据中国南方电网有限责任公司《安全生产工作规定》,乙方将工程合同金额的5%(最低两万人民币)作为安全施工保证金交至甲方财务部,施工结束后经安全监察部确认无事故违章记录,全额返还乙方。
四、违约处理:
1.甲、乙双方如违反本合同任意条款造成事故,由违约方承担全部责任。
2.对乙方违反安全生产制度的行为,甲方有权暂时停止直至取消乙方的施工资格,因此所造成的工期延误和经济损失由乙方负责。
3.在发生由承包商责任造成的事故、障碍、未遂或违章时,由发包方根据其性质按照有关规定扣取违约金。
五、本安全协议作为工程施工主合同附件,与主合同具有同等法律效力。
六、本安全协议一式肆份,甲方叁份,乙方壹份,甲、乙双方签字盖章后生效,有效期自
年月日至年月日止。
因特殊原因需延长工期时,经甲、乙方协商同意可继续执行本安全协议,但应在备注栏注明延期原因和延期时间并分别盖章后方能生效。
七、备注:
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
甲方:______乙方:_____________
_____年_____月_____日_____年_____月____日
工程协议书【篇8】
为强化工程管理,确保工程质量和建设工期, (甲方)将 的施工完成与缺陷维修,交由 (乙方)承担。经双方协商订立如下协议:
第一条工程名称及内容:
(一)工程名称:
(二)工程范围:
乙方自行超出本项目的行为无效,并应承担相应的法律责任与经济责任。乙方不得将本项目进行转包或与他人联营。不得自行收购定金、压金等。不得用项目进行抵押或替他人担保。
第二条建设工期
本工程合同工期不得超过甲方与业主签定的合同中所规定的工期。如需顺延或延误须取得业主的签证,否则视为违约。并承担赔偿因工期而造成的损失和违约责任。
第三条 工程造价
工程造价 元整 (? ),除因设计变更外均不修订总造价。
第四条 利益分配
(一)甲方按乙方工程总价的 5%提取管理费,乙方在 年 月日前将管理费一次交清。税金由乙方缴纳。
(二)合同签订后,乙方应按合同组建标段项目经理部。甲方帮助乙方办理履约保函和预付款保函,银行保函抵押金首先由乙方筹措,不足部分由甲方垫付,待工程预付款到位后,乙方补齐甲方垫付的抵押金。
(三)项目部公章、财务章、项目经理名章由甲方负责刻制,乙方不许以甲方名义刻制任何印鉴,甲方协助乙方根据业主要求建立项目专用账户,项目部公章、项目经理名章由乙方保管,财务章由甲方负责管理,需要时到甲方盖章。在工程施工期间,由项目部公章、项目经理名章管理带来的所有权利、义务,债权、债务均由乙方承担。工程交工后,乙方需将上述印鉴交还甲方。
第五条 财务管理
(一)乙方实行单独核算、自担风险、自负盈亏、自负法律和经济责任。
(二)业主按工程承包合同支付的备料款、进度款等其他款项用转帐方式汇入甲方提供的帐户。为了确保上缴资金,实行“先缴后用”甲方按照经济责任承包比例扣除乙方上缴管理费和政府规定的其他税种,余款按进度返还给乙方,甲方不得无理拖欠乙方的税后余款。
(三)本工程实行质量保证金制度,责任期为两年,保证金的扣留按业主规定办理,在缺陷责任保证期内,由于乙方施工出现的一切质量问题均由乙方负责修复。若乙方不能如期对工程缺陷进行修复或不具备修复能力时,甲方有权另行组织队伍进行修复,发生的一切费用从乙方缺陷保证金中扣除。缺陷责任期满经验收合格后,返还剩余部分保证金。
(四)乙方必须使用甲方提供的银行帐户,不得擅自与业主进行现金结算和在业主处提取工程款。
(五)该工程项目所有债权债务由乙方自行处理与承担,乙方自行购置拥有的各种施工机具、设备等固定资产所有权归乙方。
第六条 工程质量标准:按业主与甲方签订合同的要求。
第七条 工程管理
(一)甲方对乙方的业务经营、合同履约、质量与安全等实行管理与监督,并对乙方的违法、违约经营活动有权进行处理。
(二)乙方必须严格按技术规范、施工图、变更设计文件等施工,在施工期间(包括合同保修期内)如发生工程质量及各种纠纷等由乙方承担经济和法律责任,由此发生的一切费用由乙方承担。如乙方的行为造成甲方经济损失,乙方必须赔偿甲方所有经济损失。
(三)乙方应信守合同约定,按协议要求确保建设工期。如因乙方进场慢、组织不力、工期利用不当等原因,未按协议规定的工期、阶段计划目标保质、保量的完成所承包的工程施工任务,均为乙方违约,每拖延一天,扣罚人民币壹万元,作为工期拖延罚金。未能按工程进度及时组织人员、设备进场,可能导致工期严重拖延或在工程施工中进度严重滞后,将影响工程整体计划时为严重违约。甲方有权并无需取得乙方同意,收回部分或全部未完工程,必要时可终止协议的执行,另行安排施工队伍,由此造成的一切经济损失均由乙方承担。非乙方原因引起的工期延误,乙方不承担任何责任。
(四)已完工程及相关设施未交付业主之前由乙方负责保护。发生损坏,乙方自费予以修复。
第八条 材料管理
乙方承包工程所需材料由乙方自行采购,材料质量标准必须达到业主的要求
第九条 安全生产
(一)工程施工中要加强安全生产的教育工作,建立健全安全生产的各项规章制度,如发生伤亡事故及各种纠纷等由乙方承担经济和法律责任,由此发生的一切费用由乙方承担。
(二)一旦发生事故,乙方不得隐瞒不报、谎报或故意拖延报告期限、破坏事故现场、阻碍调查工作的正常进行。在事故调查中,乙方应如实提供与事故有关情况、资料和证据,否则根据规定对乙方进行处理。
第十条 竣工验收和交付使用
(一)工程竣工时,乙方应按交通部《公路工程竣工验收办法》和业主有关工程验收的规定准备全套技术资料(其费用由乙方承担),交由业主验收,并办理工程竣工验收单,交甲方备案。
第十一条 其它
(一)关于施工用电、临时用地等事宜由乙方自行解决,费用由乙方承担。
(二)在工程施工中发生的运输便道的修建、现有交通设施的改造、现有乡村运输道路的维护保养和环境污染等费用一律由乙方承担,必要时甲方可以协助。但甲方在协助过程中不承担任何费用。
(三)合同未尽事宜按业主与辽宁五洲公路工程有限责任公司所签订的合同执行。
(四)本协议正本两份,甲、乙双方各执一份;副本四份,甲、乙双方各二份。
(五)本协议经双方签字后立即生效,工程缺陷责任期满,经验收合格,结清全部款项后,随即失效。
甲 方:
法人代表:
经 手 人:
日 期:
乙 方:
法人代表:
经 手 人:
日 期:
调解合同纠纷协议书模板3篇
精选范文网栏目推荐你阅读“调解合同纠纷协议书”等专题内容。
现在,有请阅读精选范文网编辑推荐的《调解合同纠纷协议书模板》,仅供参考,欢迎阅读。随着法治精神地不断发扬,学会撰写一份合同是非常重要的。合同的形式不止书面合同一种,通常还有口头合同。
调解合同纠纷协议书模板【篇1】
甲方:_____________医院
乙方:_______________
风险告知:解决医疗事故争议、医疗纠纷的三条途径:一是医、患两方自行协商解决(鼓励按此方式解决),由患者本人、患者死亡的其法定第一继承人或者他们的书面委托人向医方(医方代表应是经治医师、经治科室主任、该机构医务部门人员)提出处理意见并说明相关理由,医方同意的协商完成;医方不同意的可以提出医方处理意见并说明理由,患方同意的协商完成;患方不同意的可以提出新的处理意见并说明理由。期间医、患方均有权提出不同意继续协商,宣布协商不成,另一方可以按其他二条途径处理。二是按前款申请医疗事故争议处理。三是直接向人民法院提起诉讼。
鉴于患者________曾于____年____月___日至____年___月___日在甲方处治疗。甲、乙双方因患者医疗问题发生争议,但均愿通过协商解决;甲、乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,根据《医疗事故处理条例》及相关法律法规,经充分协商,达成本协议如下,共同遵照执行。
第一条本协议相关数据如下:
某市200×年度职工平均工资:___________元
某市200×年度城镇居民平均生活费:_______________元
某市城镇居民最低生活保障金:______________元
第二条赔偿项目及计算方法
第三条甲方同意于本协议生效后_______日内向乙方一次性(或分期)支付本协议第二条规定的款项。
第四条在甲方依本协议约定支付全部款项后,甲、乙双方因患者医疗问题引起的所有争议即告终结,乙方不得再以任何理由和任何方式向甲方主张权利,否则乙方应无条件返还甲方已:支付的全部款项,且不得以本协议作为其主张权利的依据。
第五条本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方授权代表签字盖章(并公证)之日起生效。
甲方:______________乙方_____________
代表:_______________代表:______________
日期:______________日期:______________
调解合同纠纷协议书模板【篇2】
甲方(单位或个人名称):_________
乙方(单位或个人名称):_________
因_________需要,甲、乙双方协商,依据农村土地承包合同和《农村土地承包经营权证书》所取得的土地承包经营权的互换及相关事宜达成如下协议:
一、互换标的
1、甲方调换给乙方的地块面积为_________亩,坐落于_________(地名、面积、等级、四至、土地用途附后)。
2、乙方调换给甲方的地块面积为_________亩,坐落于_________(地名、面积、等级、四至、土地用途附后)。
二、互换土地期限
甲乙双方互换地块的经营期限为_________年,自_________年______月______日起至_________年_____月____日止。
三、互换双方权利义务关系
土地承包经营权的互换不改变土地的用途及承包义务。土地互换后,互换双方均取得对方的互换地块的承包经营权,丧失自己原有的地块的承包经营权。甲乙双方仍然要按照发包时确定的该土地的用途使用土地、履行该地块原来负担的义务,双方享有互换前原承包合同规定的权利。如在互换过程中发生经济补偿事项的,可在本合同中明确约定。土地互换后,甲乙双方应变更土地承包经营权证书登记,并与发包方签订新的土地承包经营合同。
四、交付方式和时间
互换土地的交付方式为_________或实地一次性全部交付。
交付的时间为_________年_________月_________日。
五、违约责任
1、甲乙双方在合同生效后应本着诚信的原则严格履行合同义务。如一方当事人违约,应向守约一方支付违约金。违约金的数额为_________。
2、如果违约金尚不足以弥补守约方经济损失时,违约方应在违约金之外增加支付赔偿金。赔偿金的数额依具体损失情况,由甲、乙双方协商,或由农村土地承包纠纷仲裁机构裁定,也可由人民法院判决。
六、争议条款
因本合同的订立、生效、履行、变更或解除等发生争议时,甲乙双方应协商解决,协商不成的按下列第_________种方式解决:
1、提请村民委员会、乡(镇)人民政府、农村土地承包管理机关调解;
2、提请_________仲裁委员会仲裁;
3、向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、生效条款
甲乙双方约定,本合同须经双方签字并经_________乡(镇)政府农村经营管理机构备案(或鉴证)后生效。
八、其他条款
1、本合同中未尽事宜,可经甲乙双方共同协商一致后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
2、本合同一式四份,甲、乙双方各执一份,发包方和鉴证、备案单位各执一份。
甲方(盖章):__________________
乙方(盖章):__________________
鉴证单位(签章):______________
__________年________月________日
调解合同纠纷协议书模板【篇3】
原告武义__硅业有限公司。
法定代表人__,董事长。
被告____实业有限公司
法定代表人姜x,董事长。
委托代理人(特别授权)张__,____律师事务所律师。
委托代理人(特别授权)吴__,____律师事务所律师。
案由:买卖合同纠纷
原告武义__硅业有限公司诉称,原、被告于__x年9月12日签订了1份《工矿产品购销合同》,由被告向原告供应金属硅120吨。被告已交货32吨,尚欠88吨金属硅至今未履行交货义务。请求判令被告:1、依合同履行供货义务;2、支付延迟供货的违约金1110784元;3、承担本案的诉讼费用。
被告____实业有限公司请求予以调解。
本案在审理过程中,经本院主持调解,双方当事人自愿达成如下协议:
一、被告____实业有限公司于__x年8月底前按合同供给原告武义__硅业有限公司尚欠的88吨通氧级外硅。
二、被告____实业有限公司于__x年8月底前支付原告武义__硅业有限公司违约金20万元。
三、原告武义__硅业有限公司自愿放弃其他诉讼请求。
四、如被告____实业有限公司有一项未按上述调解协议按期足额履行,被告____实业有限公司需另行支付原告武义__硅业有限公司自__x年9月1日起至履行之日止每天20__元的逾期履行违约金。
五、案件受理费14797元,减半收取7399元,诉讼保全费5000元,合计12399元,由原告武义__硅业有限公司负担2399元,被告____实业有限公司负担10000元,于__x年8月底前交纳。
上述协议,不违反法律规定,本院予以确认。
本调解书自双方当事人签收后即具法律效力。
审判长:陈__
人民陪审员:徐__
人民陪审员:项__
__年七月二日