工程承包协议书6篇。
合同的签订,这一形式被越来越多人熟知。同时我们也要考虑到合同设定的公平性,你知道合同制定应该注意哪些方面吗?以下“工程承包协议书”相关主题内容,为精选范文网小编收集并整理,敬请您阅读本文!
工程承包协议书(篇1)
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
因土方开挖工程需要,甲方委托乙方承包土方开挖工程。为明确双方责任,确保工程顺利完工,双方在平等、自愿、公平的基础上,经协商达成并签订本合同。
一、工程概况:
2、工程地点:
3、承包方式:
4、工程内容;
具体工程内容和范围以 设计的施工图纸内乙方报价单所含施工项目为准。
二、建设工期及开、竣工时间
1、建设工期自合同签订后,乙方收到定金和图纸确认并具备全部开工条件之日起共 天(雨天不计入建设工期之内)。
2、因甲方原因(包括变更、增加工程内容、停水、停电等不具备施工条件或第三人行为及不可抗力等,含政府行为)而引起停工的,则工期相应顺延。
三、工程质量
工程质量等级为合格,符合工程施工图纸及技术要求。
四、工程造价
1、工程 总造价为人民币 元整(小写 元),工程税金由 自负。(计量以收方为准)
2、本土方开挖工程报建手续由甲方负责办理并承担全部费用。
五、拨款和结算
1、 在合同签订之日支付定金为工程总价款的 ,计人民币: 元。工程完工支付工程全部余款计人民币: 元。
2、甲方未按合同约定支付工程款的,乙方有权停止施工,施工工期相应顺延,甲方同时承担乙方损失及人员窝工工资及其它费用。
六、竣工验收
1、工程完工后,甲方应在收到乙方通知之日起组织有关部门进行验收。
2、完工验收以工程施工图纸及技术资料为标准。
3、甲方拒不验收或未经验收提前使用或者擅自动用的,视为工程质量验收合格,所发现的质量问题由甲方自行承担责任。
七、合同生效及文本
1、本合同自双方签字(盖章)之日起生效,至合同履行完毕后失效。
2、合同生效后,任何一方单方终止本合同,应向对方赔偿本合同的工程总价款 的违约金。
3、本合同一式六份,双方各执三份。
八、补充约定:
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
工程承包协议书(篇2)
钢筋工程承包协议书
甲方:
乙方:
证号:
住址:
电话:
依照:中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,甲方将衢州恒大御景半岛酒店地下室车库钢筋制作安装工程安排乙方承包绑扎。为了明确双方责任,维护双方权益,甲乙双方协商达成一致,订立本协议。
1、工程概况
1)工程名称:衢州恒大御景半岛二期酒店
2)工程地点:衢州市九华大道南
3)工程概况:主楼地下室一层,层高12层(楼面层高)框架剪力墙结构,地下车库一层(层高)。
2、工程范围
建筑范围内全部钢筋制作安装工程。详见招标图纸及其技术要求等文件,全部地下室等,包括但不限于以下范围的钢筋工程;
1)主体结构包括基础、梁、板、柱、墙、楼梯、窗台四周板、后浇带等钢筋制作、绑扎。
2)其他未描述的建筑物范围内所有钢筋的制作、绑扎。
3)配料单的编制,钢筋翻样,提供材料计划。
4)原材料卸车的人工配合,场内二次搬运。
5)施工现场的文件施工、标化施工,工完场清。
3、承包方式
乙方以包人工、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包。施工所需一切辅助材料(扎丝、梁板砂浆垫块、马镫、墙柱钢筋保护块、粉笔、焊条等)及机械(电焊机、弯钢机、断钢机、调直机等)均由乙方自备,钢筋及标准层马镫由甲方提供,实行限额领料,钢筋用量按本工程的钢筋工程量计算规则计算损耗率为%控制用量。若超出额定用量,从乙方应收款中扣抵。
工作内容:施工前的准备,计划编制,含材料场内的水平、垂直运输、原材卸车,制作下料解捆冷轧,配料划线放线弯曲捆扎、标号半成品分类堆放及钢筋场地清理保持整洁,钢筋绑扎为配合木工施工人员放线,搭自用架子,清理模板内杂物、断铁丝、场内取支半成品钢筋,按设计要求绑扎放入模内,放置保护层垫块(含材料制作或购买),浇砼时看护,清理每次绑扎后多余的钢筋,并收集拟定地点堆放整齐。含配合下料取样,钢筋垫块制作。
4、合同价格
(1)主楼±以下及车库底顶板工程钢筋不论品种、规格、大小,一律以吨计算,元/吨(大写)。
(2)±/㎡。(建筑面积按预算定额建筑面积计算规则计算)。
5、付款办法
乙方施工的分项工程按每月完成甲方要求的形象进度并验收合格后,每月25号申报工程量,经甲方工程相关人员审核后甲方支付乙方进度款的60%,主体封顶并验收(所有钢筋工程完成)后支付总价款的85%,剩余15%的款项在本钢筋工程完工后三个月内付清。
乙方实际完成的工程量按合同协议,由甲方对质量、进度、完成情况进行验评,有关人员逐一签字后,根据甲方付款程序付款。
乙方须书面指定公司帐户收取工程款。为保证工人权益,甲方有权从应付给乙方的工程款中优先直接付给现场施工工人工资并确保工人签收,余款付给乙方。若因业主未能及时付款而影响甲方付款时,乙方同意适当延长,但不得超过两周。
6、工程期限
开工日期以甲方书面通知为准,交工日期以竣工后通过质监机构验收并业主确认为止。
根据总承包招标文件中的总进度计划,按甲方进度安排保证进度。乙方保证按甲方现场安排、编制的工期计划组织施工,按照确定的施工进度计划里程碑控制节点进行:高层标准层结构确保5天/层(木工为3天,第四天钢筋工绑扎梁和板底钢筋),若每一节点延期一天,乙方除承担甲方各种损失外,甲方将按5000元/天扣罚乙方。
7、验收标准
本工程执行国家和浙江省及衢州市建筑工程施工和验收标准。分项验收100%合格。若发生质量缺陷,其修补、重做等返工费用由乙方自负,且其结算单价按合同单价调减10%计算。
8、中途停工
工程进行中遇到意外停工,若业主原因如未按时提供施工图纸,业主明确表示可以顺延工期,但不补偿费用。若因非甲方原因出现停工且停工超过10天,经甲方同意,乙方可以退场。结算在退场后进行。若因乙方原固出现停工或退场,已完工程不予付款,给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任。甲方已开出的计时工单也随之作废,不再有效。
9、工程变更
根据甲方书面通知,乙方方可作出工程变更。若未经甲方同意,乙方擅自改变工程须承担全部损失和赔偿责住。凭业主变更书面通知和乙方作出的变更工程量计算表及甲方的审核意见,可以对变更工程费用作出追补。若业主不批准该等变更补偿,乙方明确表示不要求甲方补偿。
10、安全措施及工伤费用
1)安全措施:
甲方必须向乙方每位进场工人和管理人员做出书面及口头安全交底,并签订安全施工协议书,双方签字确认义务和责任。杜绝重大伤亡事故,尽量减少一般工伤。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程,不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。
乙方应按甲方规定标准对其在场工作人员发放劳动保护用品。乙方不按规定发放劳动保护用品的,由甲方强制发放使用,劳保用品费用从乙方工程款中直接扣除。由于乙方措施不力造成的安全及环境事故以及由引起的费用由乙方承担,工期不予顺延。
2)工伤费用
若在现场出现工伤意外,5000元以内医疗费乙方自行承担,5000元以上医疗费用由保险公司赔付后,不够部分由甲乙双方平摊,工人误工费由乙方自行承担。
11、工程保险
总包统一为现场全部工人和管理人员购买雇主责任险,若在现场出现工伤意外,医疗费超过5000元,保险公司依法赔偿以外的金额概由甲乙双方负责,工人误工费由乙方自行承担。
12、履约保函
乙方在进场时必须缴纳万元履约金,甲方在高层主体结构封顶完成时无息退还。
13、工资保障
乙方须与现场施工人员签订用工合同,每曰考勤登记并甲方核实,确保按月足额支付工资。为保障工人权益不受侵害,乙方同意甲方从应付给乙方的工程款中直接付给工人工资并确保工人签收。甲方应监督、检查或协助乙方办理相应的务工手续,当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办。费用由乙方自理。
14、临时设施
甲方负责提供现场人员宿舍和食堂,餐费由乙方自负,甲方提供生活用水电设施。
15、清运保洁
乙方负责每日工完场清,建筑垃圾不得过夜,全部清运至楼下指定位置。若有浪费甲方提供的材料,须按原材料总价值的2倍赔偿给甲方。
16、成品保护
乙方负责已完工程的成品保护,若出现损坏,损失自负。乙方有责任协助甲方和业主保护成品,如发现乙方人员损坏成品,乙方接受10倍罚款。
17、现场保安
甲方负责现场保安,乙方也须根据需要安排值更,妥善看管自有材料设备及物品。若出现遗失被盗,甲方有责任追查或报警,但甲方不承担赔偿责任。
18、服从指挥
甲方负责现场施工的指挥协调,乙方必须服从,若因乙方不服从甲方指挥造成安全和质量或进度问题,甲方有权要求乙方赔偿损失或退场,且己施工完成的工程量不予结算,乙方无条件接受。若乙方违反安全操作规程施工而存在严重隐患,或不按技术和质量要求施工甚至造成后果,或人数不足又不加班而拖延施工进度,甲方必须责令限期改正,乙方保证无条件接受安排。
19、竣工结算
竣工结算在验收后进行。协议内项目按协议价格和计价约定结算;合同外项目根据业主书面通知、乙方申报计算和甲方施工员、造价师和项目经理三级审核确认,作为结算依据。
20、禁止贿赂
乙方行贿或甲方受贿都属违法行为,一经发现,必定追究,情节严重者清除出场。
21、其它条款
1)乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、计划生育证,进场人员必须为年满十八至五十五岁周岁的青壮年,禁止使用童工。并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。
2)乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。乙方所有进出当地施工人员的羞旅费自行解决,甲方不予承担。
3)禁止在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖,一旦发现,甲方除没收器具外,另向乙方处以罚款;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任。
4)如因乙方原因(无论任何原因)造成的打架斗殴违法行为,追究乙方责任,第一次打架罚款5000元,第二次打架无条件退场,剩余工程量不予结算。
5)乙方进场施工人员必须戴安全帽,否则每人每次罚款50元;乙方迸场施工人员必须佩带胸卡,否则每人每次罚款20元。
6)甲方若查实乙方人员偷盗行为,按被盗物品价值的10倍处罚,从工程结算中直接扣除。
7)乙方必须办好进入当地施工的各种手续(居住证等),当地政府所收的一切费用均由乙方承担,若甲方代为缴纳,则甲方增加5%的手续费从乙方工程款中扣除。
22、纠纷处理
本协议如有未尽事宜,双方协商解决。协商无效时,可向当地市级经济仲裁委员会申请仲裁,双方同意接受该仲裁结果。
23、协议终止
结清全部工程款后,协议自动终止。
24、协议原件
本协议原件一式二份,甲乙双方各执一份。
25、协议签章
本合同经甲乙双方签字盖章后,在甲方书面通知乙方进场后生效。
26、协议签订日期:年月日
甲方(盖章):乙方(盖章):
负责人:负责人:
工程承包协议书(篇3)
【实施日期】20__/11/03 【颁布单位】建建(1999)313号
建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同(示范文本)》的通知(修正)
各省、自治区、直辖市建委(建设厅)、工商行政管理局,计划单列市建委(建设局)、工商行政管理局,国务院有关部门:
为了贯彻《中华人民共和国建筑法》《民法典》等法律,我们在总结近几年施工合同示范文本推行经验及借鉴国际上一些通行的施工合同文本的基础上,对《建设工程施工合同》(GF—91—0201)进行了修订。修订后的《建设工程施工合同(示范文本)》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成,基本适用于各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路管道的施工和设备安装。现将《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999— 0201)印发给你们,请做好推行工作。原《建设工程施工合同》(GF—91—0201)停止使用。
附件:《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999—0201)
国建设部
国家工商行政管理局制定
一九九九年十二月二十四日
第一部分协议书
发包人(全称):_________
承包人(全称):__________
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:___________
工程地点:___________
工程内容:___________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号:_______
资金来源:___________
二、工程承包范围
承包范围:___________
三、合同工期
开工日期:___________
竣工日期:___________
合同工期总日历天数___天。
四、质量标准
工程质量标准:_________
五、合同价款
金额(大写):______元(人民币)
$:______元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1.本合同协议书
2.中标通知书
3.投标书及其附件
4.本合同专用条款
5.本合同通用条款
6.标准、规范及有关技术文件
7.图纸
8.工程量清单
9.工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:____年__月__日
合同订立地点:___________
本合同双方约定___________后生效。
发包人:(公章)
承包人:(公章)
住
所:
住
所:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
电
话:
电
话:
传
真:
传
真:
开户银行:
开户银行:
账
号:
账
号:
邮政编码:
邮政编码:
工程承包协议书(篇4)
委托方(甲方): 代表人: 身份证号码: 以上简称甲方。
被委托方(乙方): 代表人: 身份证号码: 以上简称乙方。
甲方因工程需要,现委托乙方代为施工,甲、乙双方本着公平、公正、合理及互惠互利的原则;现经甲乙双方共同协商一致,就施工质量 工程进度 工程价格与款项支付 工程验收
第一条:工程概况
1) 工程区域:
2) 工程名称:
3)施工面积:
4)委托方式样:
5)开工日期: 年 月 日
6)竣工日期: 年 月 日
7)工程总价:人民币(小写)
第二条:工程验收
1) 工程竣工后,由乙方通知甲方验收.甲方应自接到验收通知后三个工作日内组织验收.
2) 乙方工程结束后应清扫施工区域卫生,所有垃圾按比方约定放在门外电梯口处,否则甲方有权不予结算余下工程款.
3) 每道工序完工时有甲方验收合格后方可进入下一道工序.
第三条:款项支付
1)甲、乙双方合同签定后,乙方进入施工,工程完工后,支付工程总价的95%。
2)余下款项工程结束验收及相关约定事项完成后三个工作日一次性付清.
此协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字即时生效,且同样受国家法律保护后无弃言,特立此据.
甲方(代表人): 身份证号: 年 月 日
乙方(代表人) :身份证号: 年 月 日
工程承包协议书(篇5)
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律、法规,本着公平、公正的原则,为确保工程质量和整体工程的需要,经双方共同协商,签订本合同,共同遵守。
一、工程项目
工程名称:
工程地点:
工程范围:火灾自动报警、自动喷淋、消火栓、排烟系统的安装及调试(不含灭火器、消防应急灯)。
承包方式
1、包工包料、
2、甲方提供有效消防施工图纸两套(蓝图),乙方按照图纸施工。最终价款以安装的工程量结算。
二、工程造价: ( 元)
三、三、工程期限
1、乙方根据甲方工期要求,合理组织人员,按时完成所有工作内容。
四、工程质量
1、本合同工程的工程质量必须达到《最新建筑消防工程设计施工验收与技术规范标准手册》的要求。
2、甲方提供办公室及材料堆放场地,乙方所用材料必须符合国家规定要求,必须有材料出厂合格证和复试报告,并经甲方代表确认合格后,方可用于本工程。如产品质量不合格,甲方有权要求乙方限期更换和退货。
3、甲方代表对工程进度、质量进行监督检查,如质量不符合相关验收单位要求,甲方有权要求乙方返工,直到合格为止,并由乙方承担一切相应责任。
四、付款方式
1、材料到场甲方付合同款40%,工程施工完毕甲方付合同款40%,验收合格甲方付合同款15%,剩余5%为质保金,质保期为一年,质保期满后甲方付清乙方合同款。
五、竣工验收
1、工程完工后由乙方负责验收,甲方积极配合验收。
2、从验收之日起,乙方对该工程的产品质量及正常使用免费保修一年。
六、双方责任
1、乙方进场施工,设备材料堆放、使用、保管由乙方负责,若发生安全事故,由乙方全权负责。乙方应按照合同约定按期完工。
2、工程质量不符合合同规定的,乙方负责无偿修理或返工,对
于修理或返工造成逾期交付的,乙方偿付逾期违约金。
3、甲方未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失。
4、工程中途停建、缓建,甲方应根据停工时间的长短给乙方,弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员或机械设备调迁、材料积压的实际损失。
5、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
6、甲方免费为乙方提供办公、施工场地、仓库。负责协调现场施工的水、电源及周边关系。乙方负责保质.保量.按时施工近期交付,注意安全、文明施工,如在施工期间发生事故和乙方管理不善造成的其它损失,均由乙方自行承担。
7、甲方的申报手续必须齐全,如手续问题遇到麻烦由甲方自己解决。
七、纠纷解决方法
如有一方违反合同规定,双方协商解决,协商不成双方可向经济仲裁机关申请仲裁或向人民法院起诉。
八、附则
1、本合同一式贰份,双方各执壹份。
2、本合同签订后,甲、乙双方如需要修改时,经双方协商一致后可以签订补充协议,合为本合同的补充合同。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
工程承包协议书(篇6)
甲方:
乙方:(身份证号码:)
为了加__________开发力度,充分整合资源,在公平公正、互利互惠的原则下,经协商,甲方将__________建设工程内部承包给乙方施工:
一、协议内容
1、甲方将__________工程项目,内部承包给乙方,协助乙方完成该工程项目。
2、乙方负责该项目的设计、投标、设施、养护等全部内容,并对工程质量负全责。国家规定或工程合同中约定的质保期限内发生的所有与该项目相关的费用由乙方独自承担。
3、工程施工时,由乙方自行组建项目部,工程建设方拨付的所有工程额必须经过甲方的灾后重建专户,经甲方审核无误后再转给乙方。
二、权利和义务
1、乙方享有独立经营管理该项目的权利。乙方在保证严格履行项目施工合同约定的前提下,除施工质量和工期外,甲方不能进行干涉。
2、甲方对专项工程资金进行监督,甲乙双方必须保证工程项目款项专款专用,并保证工人工资按时足额发放。发现任何一方资金挪作他用的按违约处理。
3、乙方在项目进行中,自负盈亏。项目施工过程中发生的成本、费用、税金(包括业主要求缴纳的费用)全部由乙方独立承担,工程经营利润由乙方独立分配;乙方自行承担开展项目所支付的费用及施工垫支,甲方不分配该项目的利润,亦不承担该项目的亏损。
4、乙方负责出具正规的发票,并对其真实性负责,乙方在每笔工程款前,必须向甲方提供单笔工程款的同等值的正式发票后,甲方才能将该次工程款转入其专用账户。所有税费由乙方自行承担并负责办理相关税务手续。乙方必须为甲方提供相关的工程费用开支的会计资料,包括材料发票,人工工资等均应符合税务及财务会计制度要求,因相关资料不全不真实和不合法而导致甲方税务、财务等支出的由乙方全额承担并承担全部的法律责任。
5、乙方在施工期间应严格按照安全、文明生产的要求组织施工,现场应有施工标志、色标、警示牌等和安全文明施工牌,工人应着装上岗。
6、为了维护甲方形象和更好的完成工程项目,甲方可不定期的乙方施工现场进行检查,发现问题,及时提出,和乙方协商解决。涉及影响甲方形象,荣誉的以及不符合国家法律法规,相关规范标准,乙方必须无条件整改。整改后应得到甲方的认可,需形象文字记录备案,以分清责任。
7、在施工中若因乙方原因造成的任何安全及质量责任事故,由乙方自行承担,乙方承担由此给甲方带来负面影响的全部损失。
8、乙方应加强施工的质量、安全、文明及在施工中财务、人工的管理,若发生重大事故(安全事故、工程质量事故)及人工工资拖欠而引起工人聚众闹事、媒体曝光造成上级部门通报批评或业主单位通报批评及限期整改的现象,乙方应承担全部责任且每次向甲方支付5万元(大写:伍万元)整的罚金。
9、竣工交付使用过程中,因工程质量问题给业主或他人造成损失的,乙方应负全部责任。
10、乙方在施工中不得借工程名义对外贷款或拖欠材料、人工款,其发生的债权债务和产生的负面影响由乙方自行负责,与甲方无关,由此给甲方带来的财务损失,乙方必须全额赔偿。
11、该工程完工后所有竣工资料、合同、预决算文件,图纸等资料必须交一份给甲方存档、备查。乙方提供不全,甲方有权扣留工程余款,直至资料交付完毕。
12、特别约定547118.COM
乙方在内部承包协议履约期间,必须加强对工地工人等项目相关的安全教育及管理,若发生安全事故,由乙方全部承担法律及经济责任。发生安全事故而产生的相关经济支付,甲方可以在改项目的账户中直接扣除。
三、协议金额付款方式
1、乙方在领取项目报名、资格预审资料向甲方缴纳资料费0元
2、乙方签署工程承包合同后,甲方按工程总造价的0%向乙方收取管理费。
四、法律责任
1、在施工过程中若因乙方原因造成的相关法律经济责任由乙方自行承担。
2、甲乙双方如不履行(或不完全履行)本协议内容,影响项目的开展或给对方造成损失时由违约方赔偿守约全部损失;造成本协议不能继续履行时,违约方赔偿守约方相应损失外,还要向对方支付按该项目总造价20%计的罚金。
3、因乙方原因给甲方造成工商税务上的损失,由乙方全额承担,并由乙方支付总额10%的违约金。
五、其他约定
1、本协议从甲乙双方签字盖章之日起生效,截止绿点花都现代设施农业示范基地建设过程项目按国家及合同规定质保到期之日止自动失效。
2、本协议书一式贰份,甲执壹份,乙执壹份,具有同等效力。
3、协议中未尽事宜由双方协商解决补签补充协议,补充协议与本协议同时有效,若本协议与补充协议发生抵触时则以补充协议为准。
甲方:乙方:
法人代表:法人代表:
执行代表:执行代表:
签定时间:签定时间:
联系电话:联系电话: